工程有限责任公司第四分公司诉被告辽宁万聚隆房地产有限责任公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2006年12月20日受理后，依法组成合议庭，由审判员 ，应当承担工程款利息。根据最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条规定“当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理 ...

工程合同纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院(1997)一中民再字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人橡胶设计院 应从停工损失中予以扣减。原审法院再审判决由橡胶设计院给付旅游建筑公司所欠工程数额与工程造价鉴定不符，书写有误，本院据实予以纠正。橡胶设计院上诉请求 ...

北京嘉和律师事务所律师。 原告汕头市达濠建筑总公司海南公司与被告三亚亚龙湾海洋俱乐部有限公司、三亚亚龙湾开发股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成 37．5万元，本院予以确认，但原告主张的其他停工人工费和机械停置费，因双方没有对停工情况进行签证，原告又未能举出其它证据加以证明，其 ...

法定代表人张某某，董事长。 上诉人三亚亚龙湾开发股份有限公司(以下简称股份公司)因建筑工程施工合同纠纷一案，不服海南省三亚市中级人民法院(2001)三亚经初字第X号民事判决 按年息7％计的违约利息，应赔偿停工补贴37．5万元和看场费10．6万元。股份公司作为海洋公司的股东，未按时以土地作为投资划拨到 ...

请求，按双方《施工合同》规定，办理结算手续必须符合一定批准条件，现结算条件还未达到规定批准状态，故支付利息没有法律上、事实上的依据。关于代垫费，被告对其 业主方(乐金公司)使用造成，故根据《建筑法》第66条的规定，可由建筑施工企业修复；而内部工程的损坏，因注意到《建筑法》第61条、《经济合同法》第34 ...

建筑工程合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(1997)浦民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，上诉人委托代理人杨某某 了一定的风险系数。因此，建筑施工合同和费用包干协议应认定为有效，根据施工合同及费用包干协议所约定的工程造价，被告尚欠原告工程款人民币（略）. ...

代理人谢丕宏，上海市闵行区莘庄法律服务所法律工作者。 上诉人上虞市海滨建筑工程公司因建筑承包合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(1999)闵民初字第X号民事判决， 商建普乐三村(三期)十四号房土建工程的施工，邵某乙交海滨公司工程款14%(包括税金、签证费、质监费、建设税、业务费等)，工期210天， ...

(集团)有限公司、上海南兴房地产实业公司诉反诉被告浙江中达建设集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浙江中 当事人设立民事权利义务的真实意思。但退场协议系当事人之间自愿终止前列各项协议，解除建筑施工关系的真实意思表示，与法不悖，应认定为有效。 三、中 ...

借款及按同期银行贷款利息计算的利息。 本院认为，由于原告在本案起诉的是拖欠工程款纠纷，其并未对借款提出诉讼，故借款和担保借款均与本案不属同一法律关系， 第95—X号的《建设工程施工合同》合同及《补充合同》； 二、由昆明中合房地产有限公司于判决生效后十日内支付云南省第五建筑工程公司尚欠工程款（略）.66 ...