依据使用了国务院2002年1月10日发布施行的《建筑工程质量管理条例》的规定，而本案的建筑工程施工合同是1995年12月4日签订的，1996年进入工程 在没有经过当事人双方协商，也没有经法院委托的情况下，自行委托河南省兴豫建设管理有限公司进行鉴定，对豫兴豫司鉴定[2008]建价建字第X号司法鉴定意见书 ...

字（2001）X号”文《新乡市优质结构工程评审管理方法》中“优质结构工程”是指：1、满足国家施工验收规范和质量检验评定标准中主体分部优良标准的所有规定；2 质量标准均无异议，但双方在该合同的“适用标准、规范”中却约定以《建筑工程施工质量验收统一标准》ＧＢx－2001作为验收标准，而该验收标准是“对工程 ...

规定采用金属连杆拉结，造成檐沟刚度下降变形，变形后造成搭接出现漏水，属于施工质量问题，必须进行整改；5、所有墙面渗水导致涂料不规则脱落、片状湿斑， 予以准许。法院参考勤展电子(上海)有限公司与上海绿奇科技发展有限公司、夏颂阳租赁合同的地段、价格，酌情确定罗店公司支付宝泽公司空置费损失300,000元。 ...

约定：“工时及工程量的确认1.采用固定劳务报酬的施工过程中按本《合同》约定计算；2.承包范围外工程量，由甲乙双方现场管理人员签证单为准，零工按60元计取。”根据 。被告要求从应付款中扣除的材料浪费及罚款x元，应干而未干工程量x元，质量罚款x元、材料损坏、报废及罚款x元的辩称理由，因其不能向本院提供相应 ...

的建筑工程，应当具备国家规定的竣工条件。《建设工程质量管理条例》第16条规定“完成建设工程设计和合同约定的各项内容”是建设工程竣工验收的必备条件。本案 的意思有是：被告同意原告建设内庭通道。收到答复后原告亦进行了相应的基础施工，据此可以认定原告已实际占有内庭。内庭房屋（101、102、103、105、 ...

验收记录、主体分部验收记录、装饰装修分部验收记录、屋面分部验收记录、合家安物业管理公司交钥匙收到条、2006年12月12日工程竣工验收报告、工作联系单， KZ4及承台基础砼施工）、甲方下发增加KZ4及承台基础砼施工图、模板拆除工程检验批质量验收记录、甲方下发坡道变更图，证明工程比合同工期延长99天，但 ...

不予维修，在这种情况下我公司按照房屋维修管理办法自己找施工队维修。经审查，被告提出的假日广场1-X号楼施工质量问题主要分为四种情况，X号、X 要求原告给付维修费x.80元的请求，本院不予支持。由于被告羚锐房地产公司没有依照合同的规定及时给付工程款，原告要求被告支付延期付款的银行贷款利息，本院予以认可； ...

某生（乙方，标明为“本公司职工”）签订“工程项目承包合同”。合同声明：“为深化改革，加强企业内部经营管理，加快体制改革步伐，落实经济责任制，经甲方研究 。……所有材料必须持有税务部门的正规发票，否则甲方有权不予计成本。③负责施工质量、安全和劳动力的安排。⑤乙方必须每月按时按实提供工程进度表，配合公司 ...

年8月16日签订了一份联合体协议书，主要内容为永冠公司负责该项目的质量把关、安全监督及工期管理，中迪公司负责项目开发建设的资金筹措，外部关系协调……。2005年7 五十二条第（五）项、第九十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《建设工程解释》）第十六条第二 ...

通达路桥有限公司（以下简称通达公司）、青海省公路局（以下简称省公路局）建设工程分包合同纠纷一案，海东地区中级人民法院经审理于2009年11月16日做出（2009 按附件一结算单价表执行；（5）工程质量责任：①甲方应派施工技术人员驻工地履行本合同的现场管理、技术指导、施工放样、工序操作、自检验收等质量关 ...