公司挪用资金、未按约定提供作业面，从而造成窝工。源天公司提供的人员窝工、设某闲置、材料涨价的计算方法及阻工照片、阻工报告、工程施工计划、定额站06年度材料 《工程合作协作协议》中，对本案诉讼所涉工程的施工期及工程施工的起止时间并未明确、具体的约定，对源天公司进场的时间也未有明确约定，从中铁十五局七公司 ...

有被告签字盖章确认，原告方没有签字盖章，但该协议是原被告双方协商订立，内容具体确定且无违反法律规定，原告方持有该协议书未提出异议，并按协议要求已 合同之补充协议书》约定“按拖延天数每天赔偿需方10万元”的约定并非约定的违约金，而是原被告双方约定赔偿金的计算方法，依照法律规定，原告有义务举证约定赔偿金的 ...

指控的“情节特别严重”是基于杨某丁的经济损失而言的，这样的计算方法有失偏颇，因为造成今天的损失是多因一果造成的，由被告人独自承担刑事法律责任极不 经济损失而言的，计算方法有失偏颇，应仅作为量刑的一个情节综合考虑的意见不成立，本院不予采纳；辩解被告人的行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题 ...

条之规定，判决：1、人行济源支行在本判决生效后十日内给付隆发公司利息，计算方法如下：2005年9月20日至2005年12月29日，以x.20元的基数 施工合同、加层改造施工合同、院地合同、工程拆除合同等，每份合同均约定了具体的付款方法和期限，但直至工程施工结束，人行济源支行共欠工程款x.2元，足以说明 ...

程度上能反映该地段同类房屋的毛坯房的租金价格，可用以本案逾期交房损失的参考依据。本院根据案件的具体情形，以违约造成的损失为基准，综合考量合同 时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以 ...

上诉人没有提供事实、法律法规及政策依据。对该诉求的计算方法，其代理人李××解释：曾听省政府移民办安置处的人说，移民真没良心，国家除了实物补偿外，还给移民 也不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第（三）项“有具体的诉讼请求和事实依据”的规定，故该再审理由不能成立，本院再审不予支持。关于原审上诉人 ...

上诉人没有提供事实、法律法规及政策依据。对该诉求的计算方法，其代理人李××解释：曾听省政府移民办安置处的人说，移民真没良心，国家除了实物补偿外，还给移民 也不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第（三）项“有具体的诉讼请求和事实依据”的规定，故该再审理由不能成立，本院再审不予支持。关于原审上诉人 ...

上诉人没有提供事实、法律法规及政策依据。对该诉求的计算方法，其代理人李××解释：曾听省政府移民办安置处的人说，移民真没良心，国家除了实物补偿外，还给移民 也不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第（三）项“有具体的诉讼请求和事实依据”的规定，故该再审理由不能成立，本院再审不予支持。关于原审上诉人 ...

上诉人没有提供事实、法律法规及政策依据。对该诉求的计算方法，其代理人李××解释：曾听省政府移民办安置处的人说，移民真没良心，国家除了实物补偿外，还给移民 也不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第（三）项“有具体的诉讼请求和事实依据”的规定，故该再审理由不能成立，本院再审不予支持。关于原审上诉人 ...

上诉人没有提供事实、法律法规及政策依据。对该诉求的计算方法，其代理人李××解释：曾听省政府移民办安置处的人说，移民真没良心，国家除了实物补偿外，还给移民 也不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第（三）项“有具体的诉讼请求和事实依据”的规定，故该再审理由不能成立，本院再审不予支持。关于原审上诉人 ...