以施工总承包方式承建康园公司维多利大厦，建筑面积（略）平方米，工期定额为47个月，施工工期为36个月。工程暂定合同价款为人民币7686万元(不包括三材价差 工程总价计算和按实结算后工程造价计算分别为（略）元和（略）元。 还查明：四建公司未经招投标取得维多利大厦的建筑工程。工程主管部门上海市建设工程招标 ...

进度付工程费60％，余下部分待工程竣工验收合格后付清。合同签订后，海南公司与胡某某再次协商，明确了建筑面积按126平方米计算，超过部分按合同的总造价平均 和冯某某的同意，改变了施工方案，增加了工程量，但双方未对增加部分的工程造价、预付工程款和工期等问题及时协商，作出相应的调整，致使双方在预付工程款和 ...

日出生，汉族，海南省文昌市人，个体经营户，住（略）。 上诉人陈某某因建筑工程施工合同纠纷一案，不服海南省文昌市人民法院(2000)文(罗)民重初字第X号民事 工程的泥工交原告陈某某负责施工，按每平方米人民币42元价款计付报酬，面积按投影面积计算。双方口头约定后，原告对承揽的二间楼房进行泥工施工，完成了 ...

1999年3月9日签订的补充协议的履行，并对已完成的工程总建筑面积为（略）．88平方米、工程总造价为（略）．37元予以确认，金利公司在协议签订 略）．12元给原告福建省第一建筑工程海南公司，并支付从2001年2月1日起至还款之日止的利息(按中国人民银行有关逾期贷款利率计算)。案件受理费人民币（略）元， ...

年3月18日起至限令还款之日止，按照中国人民银行规定的同期一年期存款利率计算)。 一审判决后，林某某不服，向本院提起上诉。林某某上诉认为：一审判决确认当事人 任何法律效力，不应作为本案确定朱某某在该工程中实际投入工程款的证据。而且该《工程决算表》的结算内容在建筑面积上存在虚增和包含海口地区直接费、综合 ...

赶工措施。二、三号学生公寓每栋楼的建筑面积约为4600平方米，设计为六层现浇框架结构，根据《海南省建筑安装工程工期定额》相关规定，定额日历工期为198天 ；且须经建设方或监理方批准认可方能作为计算相应工程造价的依据。 原判认为，新宏兴公司与茂名公司自愿签订的《建筑工程施工合同》、《补充合同》系双方真实 ...

约定由原告省建五公司承建被告太一生物公司的锅炉房、车库、动物房、大门，总建筑面积暂定（略），承包范围:按甲方提供的设计图所包括的土建、水电安装内容； 1日起至付清款项之日止、按同期中国银行流动资金贷款利率计算的利息。 二、驳回原告云南省第五建筑工程公司的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告云南太一生物医药 ...

施工义务，在履行合同的过程中，双方协商确认，工程量进行了增加，土建部分单位面积的造价也因成本提高而增加，同时工期也相应延长。完工时，原告方土建、 1999年12月20日起按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算的相应利息。 二、驳回原告大理市第七建筑工程公司的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告昆明市X路 ...

开工，以甲方开工令为准，1993年9月15日竣工，总历天数265天，建筑面积2777.62平方米，总造价（略）.67元。结算方式为每月按完成工作量扣除 两项损失进行了重复计算。综上，原判认定事实错误，判决不公，请求依法予以改判。 本院再审中，委托河南省建设厅定额站技术咨询部对本案所涉工程的停工损失进行 ...

成，系佛山市X镇法律服务所法律工作者。 委托代理人陈某某，系佛山市X区晖城建筑工程有限公司业务员。 原审被告佛山市X镇毅美陶瓷加工厂，住所地佛山市X区。 负责人潘 、顶某、排栅、铁钉、扎线及包工的方式发包给原告，工程款按投影面积计算每平方米130元；被告分期支付工程款，其中当原告完成二层梁板混凝土施工 ...