刘××与胡××原系恋人。2007年3月18日，刘××、胡××与重庆××××房地产开发有限公司签订商品房屋买卖合同，购买了重庆市江北区桥北苑X号附X号31-X号 条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费80元，由上诉人胡××负担。 本判决为终审判决。 审判长潘晨 审判员 ...

无法正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）x号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）x（ 采纳。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书，合同 ...

无法正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）x号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）x（ 采信。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书，合同 ...

无法正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）x号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）x（ 采纳。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书，合同 ...

正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）xFx号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）xFx（ 采信。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书， ...

正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）xFx号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）xFx（ 采信。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书， ...

正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）xFx号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）xFx（ 日。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书， ...

正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）xFx号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）xFx（ 采纳。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书， ...

正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）xFx号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）xFx（ 日。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书， ...

正常开工。为确保1#-4#、7#-11#、13#楼住宅的正常建设，经我局研究，同意将×建（2005）xFx号建设工程规划许可证拆分为×建（2005）xFx（ 采信。 根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，“由于出卖人的原因，买受人逾期取得房屋权属证书， ...