：1、被告支付原告2008年9月1日至2009年12月1日延迟办理房屋产权证的违约金7774元；2、本案诉讼费用由被告承担。 被告辩称，原告陈述的 办证资料。被上诉人作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而XX公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。 ...

公司支付周XX、黄x年7月1日至2009年12月1日延迟办理房屋产权证违约金12022元；2、诉讼费用由XX公司承担。 XX公司在一审中辩称， 办证资料。被上诉人作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而XX公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。因此 ...

公司支付杨XX、谢x年7月1日至2009年12月1日延迟办理房屋产权证违约金11212元；2、诉讼费用由XX公司承担。 XX公司在一审中辩称， 办证资料。被上诉人作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而XX公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。因此 ...

XX公司支付张X、张x年7月1日至2009年12月1日延迟办理房屋产权证违约金12145元；2、诉讼费用由XX公司承担。 XX公司在一审中辩称， 办证资料。被上诉人作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而XX公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。因此 ...

；2、物业管理用房由原2-X楼转移到X楼且没有实际墙界，在开发商搭建了实际墙界后经重新实地测量确认了物业管理用房。被告直至2010年1月 资金（公共维修基金）的本金及利息合计为3910.14元。 原告提出要求被告立即办理房屋产权证及国有土地使用权证，及要求被告退还多收的购房款、公共维修基金共3830元 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致 应依照合同约定承担相应违约责任。关于违约金是否应当适当调整的问题，某某公司认为产权证的延期办理是由于施工单位擅自扣留《竣工验收备案表》造成，也并没有 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法 ，应依照合同约定承担相应违约责任。关于违约金是否应当适当调整的问题，公司认为产权证的延期办理是由于施工单位擅自扣留《竣工验收备案表》造成，也并没有 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致 应依照合同约定承担相应违约责任。关于违约金是否应当适当调整的问题，某某公司认为产权证的延期办理是由于施工单位擅自扣留《竣工验收备案表》造成，也并没有 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致 应依照合同约定承担相应违约责任。关于违约金是否应当适当调整的问题，某某公司认为产权证的延期办理是由于施工单位擅自扣留《竣工验收备案表》造成，也并没有 ...

号协助执行通知书，要求华海公司协助将福康花园南区SX幢X单元X楼X号房屋产权证办理在彭某某名下。 原审法院审理认为，《中华人民共和国物权法》以下简称《物权法》 与上诉人之间的买卖合同解除，上诉人拿回了房款，本来应该是解除合同后到开发商处进行合同主体的再变更，由于没有变更导致了第三人利益的受损。关于上诉 ...