4月9日，泰兴公司向农业公司递交《秀山现代农业开发公司综合楼工程竣工报告》，内容为：我司承建的工程于2005年1月1日动工至2006年4月9日按合同 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。本案中，本诉原告 ...

应按合同的约定向原告支付余下的工程款及质保金。 原告的诉讼请求中除以实际竣工建筑面积和合同中约定的固定单价计算出被告尚应支付的工程款x.11元 （ 竣工日期； (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移 ...

配合，精心施工，最终将符合合同约定的“合格”工程移交给被告博源公司使用至今。工程竣工验收后，被告博源公司针对工程价款结算事宜采取以审代拖的方式， 市博源矿业有限责任公司应于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）三门峡市建设工程有限公司工程款x.55元，并按中国人民银行关于同期贷款利率的计算办法承担该款 ...

证称为印文样本）中印文是同一枚印章盖印形成。2、“施工合同书”、“建设工程施工合同”、“时代商城1#楼X#楼补充协议说明”、“丰县五一商场区块改造1#2#楼 履行顺序的约定，被告这一抗辩主张，没有合同依据。其次，向建设方交付工程竣工验收的相关资料，是施工方的法定义务，被告拒绝履行，没有法律依据。同样， ...

共计x.50元。 被告辩称，原告工程竣工验收后，门窗质量问题很大，业主强烈要求返修，被告多次要求原告进行维修未果，被告就组织天桥建设公司某原告承建的工程进行 。用以证明原告已按合同约定履行完毕义务，已被验收确认。 原告提交《建设工程检测合同》一份及《检验报告》二份，用以证明原告使用的铝材系合格产品。 ...

四条第一款第二项规定，承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。原告已提交工程竣工验收报告，因发包人拖延验收， 完成了施工任务后，并于2006年9月14日提交了工程竣工验收申请报告。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第二 ...

月完工，南通二建于2006年4月26日提交主体工程彭城富景综合楼的竣工验收报告，该主体工程亦未经竣工验收。但彭城富景综合楼已于2006年5月1日 ，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算，且该优先权不得对抗支付商品房全部或者大部分款项的普通购房者， ...

总院与工程监理单位、设计单位、施工单位共同签署了子单位工程竣工验收报告，载明经验收灵镜公司的工程验收合格。 同年8月10日，灵镜公司向武警总院移交了 事实，有原告灵镜公司提交的综合楼洁净手术室、ICU工程合同书、竣工报告、工程资料移送目录、工程结算书、建设工程审计初审结果表、付款函、对帐单及邮寄凭证、 ...

办公室无权管理。 3、2004年9月24日、11月2日县装饰行业办公室出具的《湖北省室内装饰工程竣工验收合格证》复印件2份。用以证明屋面平改坡施工工程 已实际使用多年，且未对建设工程质量提出过异议，因此可以参照合同约定支付工程价款。根据交易习惯，施工企业在向建设方提供结算报告后应由建设方委托有关单位或 ...

x元款项。 沈阳远大公司为支持其诉讼请求提交如下证据材料：(1)、双方签订的建设工程施工合同，证实双方间存在合同关系；(2)、工程量结算单，证实沈阳远大公司 抗辩理由符合法律规定，应予支持，沈阳远大公司应先行履行修复、返修义务，待工程竣工验收合格后，青海万通公司支付尚余的工程款，若履行不了修复的义务， ...