和全国单位编制原则另行协商实行。七、国家及湖南省正式发布通知，调整职工标准工资和机械台班费，双方可予以调整；除水泥、钢材、木材、炸药和油料外，发包方 木龙滩公司账户。施工过程中，葛洲坝六公司依工程进度及完成的工程量逐月制作报表交监理工程审核，但因募集的建设资金未能到位，木龙滩公司除初期支付部分工程款并 ...

，该条例三十三条明确规定:“任何单位和个人都不得扩大或缩小工程计价的取费范围，不得抬高，压低计算标准或者附加不合理条件。”2、答辩人发现图纸变更后曾提醒 上诉人哥中公司在二审中提供以下新证据:(一)彭某收到图纸的收条一张，证明上诉人在约定时间内提供图纸；(二)代办建设施工许可费收据，票据两张，证明该 ...

年2月15日，水利公司会同路桥公司等4家公司及工程监理部门向交通局致函表示同意按交通局的意见按工程实际用沥青量扣除沥青款（2005年10月20日, 工程款利息问题，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理； ...

1日对现场进行勘查，在现场勘查中发现，现场的装饰已被全部拆除，新的装饰工程已经接近尾声；双方向该造价咨询中心提供的资料有上海仲宏企业管理 X于本判决生效之日起三十日内支付原告上海X建设发展有限公司租金及违约金：租金为342,161.82元；违约金计算标准为，按518.427元/日计，自2007年10月 ...

规章的规定和公路工程技术标准的要求，分别签订合同，明确双方的权利义务。承担公路建设项目的可行性研究单位、勘查设计单位、施工单位和工程监理单位，必须 的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。根据《中华人民共和国民法通则》的有关规定：地下施 ...

“关于贵方支付我方现场人员误工费事宜，现我方同意贵方提出的每人每天50元的费率标准……共计72000元。”4月1日，中电公司致函华电公司，明确双方于3 2005年11月23日，大连北良30万吨筒仓工程MEC项目机械设备采购安装合同的建设单位、监理单位、施工单位最终共同签署了项目验收报告书。验收报告书 ...

对工程款由原告结算进行了书面确认。2007年2月15日，被告水利公司会同原告等4家公司及工程监理部门向被告交通局致函表示同意按被告交通局的意见，按工程实际 利息问题，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理； ...

等）。上述抵押房屋在宜昌市房地产权监理处办理了抵押登记，房屋他项权证号为房宜市西陵他字第x号。2001年1月5日中国建设银行三峡分行营业部向宜昌市水利 140万元为基数，按日万分之二点一标准继续承担逾期利息至本案判决生效之日止）； 二、如被告湖北楚曜水利水电工程有限公司不履行本判决第一项所确定之义务， ...

向被告黄某公司申请拨款，被告黄某公司李景新2006年1月5日在原告张某某的拨款申请书上签署“经工程监理按施工图质量要求验收合格后解决”。但被告方未进行 归纳双方的争议焦点为：一、双方签订的建设施工合同是否有效；二、原审判决上诉人支付被上诉人x.09元工程款及利息和看护费x元有无法律和事实依据。 上诉人 ...

：开工日期，2004年6月1日，竣工日期，2005年3月28日。质量标准：合格。合同价款x元。合同价款与支付：本合同采用可调价格合同， 。 案件受理费x元，原告周某某负担2920元，被告新乡市第二建设工程有限公司负担案件受理费9248元，保全费2500元，造价鉴定费x元，被告新乡豫程房地产开发有限公司 ...