(简称亮城公司)诉被告（反诉原告以下简称被告）河南省第二建筑工程有限责任公司（简称二建公司）为建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，于2010年 ，被告在本案诉讼中反诉请求原告返还超付的10万元工程款，反告工程质量达不到省优标准和原告迟延交工等项权利在前次诉讼中并未通过反诉程序主张权利， ...

：2005年10月20日，原、被告签订一份《建筑工程合同》，约定被告将“18＃、19＃标准厂房（某）”工程交由原告施工。承包方式为包工包料，承包范围为 工程变化，及设计更改由甲方同意根据实际情况可另行增改，具体根据竣工图结合现场按实结算。 2006年2月10日，原、被告再签订一份《建筑工程合同》，约定 ...

。合同主要约定：承包模式：EPC总承包（其中包括：项目可行性研究报告编制；系统设计；设备及材料供货；建筑；安装；技术服务；业务相关人员培训等），合同 公司所完成的工作更符合建筑工程的特点。原审法院确定本案为建设工程施工合同纠纷并无不妥。由于当事人双方未签订书面合同，对工程造价标准没有明确、具体的证据 ...

事务所律师。 洛阳市涧西区人民法院移送我院的原告河南六建建筑集团有限公司诉被告洛阳市双勇机器制造有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，于2008 用水电费问题，由于施工时未安装水电表，双方也没有约定水电费的扣减标准，并且双方已经产生水电费、进度款等的支付问题不能达成一致意见，本 ...

新城房地产开发有限公司（简称新城公司）与被申诉人娄底市恒泰建筑工程公司（简称恒泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于二○○六年十一月二十四日作出（2006） ，且建设单位的意见为“同意整改意见”。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的验收程序，正式验收时应当有设计、施工、建设、监理、质监五家单位 ...

尉高速公路发展有限公司（以下简称兰尉公司）、河南贸展建筑安装工程有限公司（以下简称贸展公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2007年9月26日受理，并 施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类 ...

工作人员。 委托代理人张雷，上海市世基律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)上海青浦王凯建筑工程有限公司，住所地上海市青浦区X镇X路X号。 法定代表人张某某，总经理。 结合李赛克公司道路厚度为25厘米的设计要求，李赛克公司的合同本意应为道路厚度达到25厘米的标准，并按合同约定单价付款。因李赛克公司在 ...

的管理费；应按审价结果结算工程款。要求本院撤销原判，改判南通四建支付工程余款126，905.02元，增加支付工程款812，493.68元，返还管理费365， 承包人超越建筑资质等级签订的建设工程合同，如承包人具备《施工企业资质等级标准》的规定的可上浮与建设项目的要求相符的等级条件，工程质量符合设计要求 ...

设备公司主张为3，283，252．00元，其依据均为双方签订的《建筑安装工程作业层施工合同》第19条第1款第2项的约定； 3、八建设备公司提供材料 本意是指业主供应材料的价格计算方法，而非被上诉人对业主供材收取管理费的标准。（2）按照合同约定，被上诉人提取19％的有关费用中，包含给业主让利4．98％及 ...

项目的前期工作。 2000年7月3日，山西省朔州市建设委员会所属朔州市标准定额管理站复函一审法院《关于划分山西四建集团有限公司承建朔州市工行营业办公楼进度工作量及有关 后，双方未对顺延工期达成新的协议，工行朔州分行上诉主张按建筑工程承包主合同约定的竣工时间追究山西四建的延期完工的违约责任30万元，缺乏 ...