了诉讼。本案现已审理终结。 原审查明，沈矿建筑公司与顺发公司于1998年5月签订建设工程施工合同一份，约定:沈矿建筑公司承担顺发公司开发的座落于沈阳市X区X路 无法按期完工，双利公司多支付回迁补偿费10万元。以上支出的款项均系沈矿建筑公司工程质量问题所致，此费用应由沈矿建筑公司承担；二、双利公司为沈矿 ...

甲方收到乙方的结算书后45天审定支付清所有余款”，财政部、建设部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》第十六条规定：“发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后 ，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可”，建设部颁布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条亦规定：“发包方应当在收到竣工结算文件后的 ...

规定“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施某、工程监理等有关某位进行竣工验收。”另《建设部办公厅关某对深圳市建设局的复函》（建办法函[2003]X 关某审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条，《建设工程质量管理条例》第十六条，《湖南省新建商品房交易价格行为规则》第十七条 ...

建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定，视为其期限为28日。被告方逾期未能予以答复，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律 本院视为被告方认可竣工结算文件。故被告方应当支付原告方工程价款（略）.86元。虽然双方对消防工程的工程质量存在争议，但被告方已于2008年8月25 ...

，表明镇平县消防大队认可送达回证记载内容的结果。而且依据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条第一款第（二）项规定“发包方应在收到 的期限没有明确约定的，可认为其约定期限为28日”。最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定：“当事人约定发包人收到竣工 ...

对发包人选定的其他合作单位管理不力将暂缓进度款的拨付，工程竣工并通过验收后，按合同约定及发包人有关规定办理结算手续，留5%质量保证金，保修金在工程竣工一 者以及设某变更和发包人安排的合同外施工内容可以调整。河南省建设某《关于建设某程材料价格风险处理办法的通知》中规定，采用固定价合同形式，并按合同价计 ...

付清。（八）承包人和发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款 在已付工程款内。依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、参照《郑州市建设工程材料基准价格信息》（2009年第一季度）和管城建筑公司的购物发票及租赁 ...

X街道办事处前进社区居民委员会，2009年初又更名为南阳市卧龙区X街X村级经济管理委员会，2009年7月更名为南阳市卧龙区X街道办事处前进社区居民委员会。 本院认为 关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条“当事人对垫资款没有约定的，按照工程欠款处理”的规定，应退还；收到质量保证金8 ...

条第一款（五）项、第五十八条、《建筑工程质量管理条例》第二条、第二十五条第一款及《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条的规定，判决：一、原告陈 不予采信。 经审理查明，原审认定的事实基本清楚，本院予以确认。 本院认为，根据《建设工程质量管理条例》第七条第一款、第二十五条第一、二款之规定，装饰装修必须要 ...

拆改原有房屋主体结构为由，进行处罚，该处罚决定一、超越职权，被告依据《建设工程质量管理条例》对原告进行处罚，而该条例的执法主体只能是鲁山县建设局，并非是 错误。被告在行政处罚决定中认定原告违反了《平顶山市城市房屋安全管理办法》的相关规定，根据《建设工程质量管理条例》第六十九条的规定进行处罚，而该条的 ...