有相关的规定，节能保温的费用包括在工程费用内；所有房屋买卖都是先有设计总说明及平面图后签订商品房买卖合同，不能因为后者无约定而否认前者的效力；许可证 承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。原、被告签订的商品房买卖合同书在装饰设备标准一项中以列举的方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准 ...

有相关的规定，节能保温的费用包括在工程费用内；所有房屋买卖都是先有设计总说明及平面图后签订商品房买卖合同，不能因为后者无约定而否认前者的效力；许可证 承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。原、被告签订的商品房买卖合同书在装饰设备标准一项中以列举的方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准 ...

有相关的规定，节能保温的费用包括在工程费用内；所有房屋买卖都是先有设计总说明及平面图后签订商品房买卖合同，不能因为后者无约定而否认前者的效力；许可证 承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。原、被告签订的商品房买卖合同书在装饰设备标准一项中以列举的方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准 ...

有相关的规定，节能保温的费用包括在工程费用内；所有房屋买卖都是先有设计总说明及平面图后签订商品房买卖合同，不能因为后者无约定而否认前者的效力；许可证 承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。原、被告签订的商品房买卖合同书在装饰设备标准一项中以列举的方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准 ...

完工进行竣工验收，逾期竣工共计69天。因某四建工期延误给上海某娱乐公司造成房屋租金、物业管理费、经营预期收益损失等共计2,361,853元。此外，在某四建 变更事项，又新增许多装饰及安装项目，这些新增项目有些最迟到2008年10月18日前才确认。而双方合同第6条第3项约定，因设计变更，工期相应顺延， ...

第一条、标的物及用途。甲方将所属河南省人防培训与接待中心综合楼及餐厅楼的现有房屋和场地交给乙方经营使用，乙方利用上述财产，可从事餐饮、住宿及与之相关的 了《建筑装饰工程设计委托合同书》一份，主要约定河南峰和设计有限公司为河南人防宾馆的旧楼土建改造、水电配套设计、室内外装修设计，蓝森环保公司于合同签订之 ...

广告灯箱、楣头灯箱、包装柱体、进行隔断费用2400元，聘请专业人员进行广告设计制作费用1980元，购买电料及安装费用1626元，上述原告进行的形成附合的 、最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条第（一）项规定“承租人经出租人同意装饰装修，合同解除时，双方对已 ...

，百科网络公司与朝阳三建签订《建设工程施工合同》。朝阳三建承建百科网络公司建设的“百科软件园软件车间”工程，承包某围为土建、装饰、给排水、采暖、电气。关于工程进度 关于工程质量、装修、设备标准的约定：甲、乙丙双方合资联建的房屋，要符某建筑设计和质量验收标准，并达到优质工程；达不到上述标准应予返工，为此 ...

，百科网络公司与朝阳三建签订《建设工程施工合同》。朝阳三建承建百科网络公司建设的“百科软件园软件车间”工程，承包某围为土建、装饰、给排水、采暖、电气。关于工程进度 关于工程质量、装修、设备标准的约定：甲、乙丙双方合资联建的房屋，要符某建筑设计和质量验收标准，并达到优质工程；达不到上述标准应予返工，为此 ...

元。 超越公司对审核报告内容提出异议，认为辽河小区综合服务楼工程审核报告未将装饰工程(工程造价（略）.02元)的税金计算在内。 原、被告双方对审核报告的 行使后履行抗辩权的结果。另外，工程施工过程中开发中心多次变更设计和增加工程量，根据合同及有关法律规定，应当相应顺延工期。 2、辽河小区综合服务楼钥匙 ...