（略）元扣除陈某甲10万元向樱花制品公司参股外，（略）元待生产合格产品后10天内支付，设备自樱花制品公司首期预付款从银行划出日起70天内交付，并能 陈某甲也于1999年7月29日至江西省新建县与相关单位签订购买所需设备的合同，至8月7日才将部分设备运至场地，樱花制品公司在8月5日完成土建工程并没有影响 ...

5月19日到货安装。具体技术要求为：整机重量10吨左右；设备生产盲孔砖必须达到每小时3000块；设备压力必须达到200吨；盲孔砖模具必须能使用半年以上；盲孔 系“定金”，且未提交关于定金的书面约定，不能证明定金合同成立。原告支付的3万元系因其向被告购买机器设备引起的，被告对该事实认可，故应认定该款项为 ...

纪要》中确认x项目开发至少需要256万元，其提交了购买工装、刀某、夹某的全部证据材料(包括购买合同、付款凭证、购货发票及清单)，已经尽到了举证 自相矛盾。尽管XX公司在庭审中还辩称，“样机可用”并不表明样机完全合格并达到批量生产的要求，但根据上述传真件的内容可知，即使诚如XX公司所说，样机在个别尺寸 ...

问题。在施工期间，恒通公某购买了部分建筑材料，由王某向恒通公某出具收到条，折算为工程款。王某认为其与供应商签订的合同彩瓦价格为x.30元，一 于2004年12月在诉讼中向人民法院提交使用该建筑物申请的事实，其虽然为安装特定的生产设备对建筑物进行部分使用，但该行为不能视为对涉案建筑物的接收认可，故王某的 ...

仁地和公司必须向富润公司预付定金10万元作为其投资生产保证金。合同签订后，仁地和公司租用土地，购买设备，投资筹建了浮选某。其投资具体有：1、 对方支付的一定数额的金钱。违约金的数额一般与违约造成的损失相当。违约金的数额由合同当事人约定，在违约金过分高于违约造成的损失或极具惩罚性时，当事人可以通过反诉或 ...

经由简阳市人民法院作出生效判决的问题。简阳市人民法院审理的四川空分公司与凤宝公司加工承揽合同纠纷，该判决虽然涉及到四川空分公司对产品质量问题的责任，但凤宝公司在 。三、一审判决适用法律错误。本案系凤宝公司购买使用四川空分公司的设备系统而非生活用品，是一种生产需要，一审判决将凤宝公司与四川空分公司之间的 ...

所出具的情况说明上签字,该情况说明内容为:“姬某某在南阳市百斯特液压机械有限公司购买QT4—15免烧砌块生产线壹套，经姬某某支付8.5万元，下欠7万元 。 本院二审查明事实与原审一致。 本院认为，上诉人与被上诉人签订购销合同，上诉人购买被上诉人生产设备一套，总价款为15.5万元，上诉人支付8.5万元， ...

农民，住（略）。 申请再审人林某某与被申请人陈某某、一审被告杨某某买卖合同纠纷一案，莆田市中级人民法院于2007年12月19日作出(2007)莆民终字第X 用于证明陈某某经营的制衣厂系个人独资企业，不存在与杨某某合伙经营及合伙购买制衣厂生产设备的事实。（2）杨某某分别于2007年5月4日、2007年8 ...

新水季公司延期支付10%预付款，造成无法足额向法国方面支付相关款项，法方迟延发货；合同履行期间，新水季公司对产品型号进行调换，造成供货方因组织货源迟延供货，因此 公司签署了“情况属实，同意退货”的意见。至此，新水季公司实际向邦达成公司购买设备为高锰酸盐指数（x）分析仪1套，在线总磷（TP）分析仪1套， ...

，住（略）。 委托代理人邹长坤，辽宁鸣鹤律师事务所律师。 上诉人北京纳姆数控设备有限公司（以下简称纳姆公司）与被上诉人大连乐庭电线工业有限公司（以下简称乐庭公司）买卖 合同后，纳姆公司支付了x元定金，但此后纳姆公司多次催乐庭公司生产和准备合同约定的货物，但乐庭公司一直告知纳姆公司货物未准备好，至今纳姆 ...