规定，2008年1月中旬以来湖南省遭遇历史罕见的低温冰雪灾害，已成为工程建设“不可抗力”的自然灾害。造成工期延误的，工期相应顺延不少于25日。(3)2008年9月 ，且长江置业公司在发生之日起30日内告知李某的或该不可抗力因素已经市级以上媒体公开披露成为公开信息后；2、行政主管机关强制变更规划、采取 ...

华银株洲发电有限公司（即协议中约定的株洲电厂）没有生产，属于协议中约定的“电厂因素”，被告不承担违约责任的主张，本院认为，从原、被告双方签订的《合资经营 年。《合资经营公司协议》第十三条“违约责任”中约定，1、本协议因自然灾害等不可抗力因素，而不能继续履行协议，不构成违约或索赔之缘由；2、除自然灾害等 ...

-预算钢筋价2300元/吨=550元/吨计算；4、延期交工系非典、雨季及等不可抗力因素以及有色院选材时间长引起，双方于2003年9月29日交付工程，2004 浮动属正常商业风险，台兴公司在投标及签订合同时应当有所预见。综合考虑以上因素，对钢筋价格不再予以调整。对于某兴公司要求有色院支付钢筋差价款x元的 ...

真实意思表示，合法有效，应积极、全面履行；2、在合同履行期间，不存在不可抗力因素，上诉人违背诚实信用和公平原则，利用自己在市场交易中的强势地位， 。 本案双方当事人的争议焦点是：城建公司在履行合同过程中的违约行为是否因不可抗力的情形导致，是否应承担违约责某，违约金应如何计算 本院二审查明的事实与一审 ...

公司一份《传真稿》，认为“天灾”（暴风雨）损坏显示屏的可能性极小而是人为因素造成；由于显示屏是研究所提供的产品，研究所有责任把它修复完好。2000年4 违约责任。 关于双方当事人争议的记分牌损坏是不是由于不可抗力所造成的问题。研究所认为这是由于不可抗力因素造成，显示屏的设计和安装不存在问题，20万元的 ...

公司和海南华益工业总公司在三个月内拆除铺面进行绿化的处理决定，该处理决定属不可抗力因素，因该政府行政行为致康某公司与京海公司的土地租赁合同不能履行， 其他诉讼请求。 上诉人上诉称：一、依照《合同法》第一百一十七条之规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的[客观情况。国土局2000年12月20日 ...

，由于双方实际工作的情况和中检所的实际工作情况，以及其他一些外界的不利因素，双方于2001年12月10日签订的协议已经不可能按时履行，希望订立补充 的，况且也没有任何证据证明“非典”能够成为影响爱德公司申报的不可抗力因素，“非典”是否为不可抗力因素也没有任何有权机关进行认定。 4、沃华公司完全具备生产 ...

原则和日久金名公司多次协商，但均未达成一致。亚细亚公司认为，由于不可抗力因素导致原合同已经无法继续履行，且亚细亚公司已及时向日久金名公司发出 与机械峰会相关的会议也照常举行；中国机械联合会的批复中提到“建议取消”，并不构成不可抗力的原因。机械工业联合会的批复不属于政府法律，故地震对本案不构成任何影响。 ...

将可能导致政府的处罚，该情节不具有不能预见并不可克服的客观情况，不符合不可抗力的构成要素。长源公司主张三亚市人民防空办公室已同意其交纳异地建设费而不修建地下 的迟延，应认定＂非典＂疫情对＂天涯一方城＂项目各项施工的完成构成不可抗力因素。同时三亚市政府职能部门就＂非典＂期间禁止录用岛外民工的通知也是属于 ...

疏忽或过失没有预见，或者未尽最大努力加以防止的，不可抗力的辩解不能成立，故认为该事件系不可抗力因素造成的观点一审法院不予采纳。本案属财产保管合同引发 本案属于保管合同纠纷，故本案与云房建物业无关。同意荣健物业提出的降雨属于不可抗力。 一审被告个旧云房物业答辩称：个旧云房物业管理小区期间，地下停车场尚未 ...