12月3日，被告只主张了其中的（略）.79元。 原告主张，其已将全部工程完工，工期顺延到2000年5月14日，是因被告增加了工程量，且工期的顺延 元的主张予以支持。 (五)关于原告经济损失及被告的反诉请求是否支持的问题。因施工合同只约定被告在结算后半年内付清全部工程款，对逾期付款的违约责任未作约定，故 ...

证明建工公司向达权公司送达了相关函件；17、轻质墙整改安装合同，18、工程完工报告，19、结算单，证据17-19证明建工公司请第三方进行整改， 板材有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿被告(反诉原告)武汉建工第三建筑有限公司工程整改费用173199.7元； 上述一、二、三、四项相抵，被告(反诉原告) ...

意见一栏中加盖了公章。该竣工某告中显示开工某期为2004年2月25日，完工某期为2005年元月28日，合同工某为100天，造价1120万元。 2005年4月24日 相印某，加之凯莱大酒店在竣工某告上加盖公章，己认可华剑公司按照设计和合同完工，且未对装修工某验收就投入使用，因此不某认定华剑公司未按图施工 ...

合计x元；被告尚欠原告向某工程款x元。原告向某承包的轻质隔墙板安装工程完工后，被告杨某经营的维尼时尚宾馆并没有立即开业，由于该宾馆还有其他装修 引用的法律条文： 《中华人民共和国民法通则》 第一百零六条第一款公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力 ...

。 关于让利问题，宏远公司认为是建筑工程合同整体工程完工后的让利，对于该合同只履行到主体工程完工不是整体工程完工，丽都公司提出让利5%不能接受 X#楼拖欠农民工工资问题的协议》，内容是：为妥善解决濮阳市宏远建筑安装工程有限公司承建的濮阳市丽都房地产开发有限公司商业楼X#楼拖欠农民工工资问题，经市清欠办 ...

委托代理人，被告上海某有限公司的委托代理人到庭参加诉讼。同日，原告撤回了要求被告对工程质量进行修复的诉讼请求。为此，本院撤销了对上海市房屋建筑设计院房屋质量检测站 只支付需要支付的款项。反诉被告不存在逾期付款。合同约定钢结构完工后结算，目前工程的钢结构还未完工，故不存在逾期付款。停工并非反诉被告的责任 ...

完工。因此，天成公司应承担逾期交工的违约责任。在双方所签订的工程承包合同当中并未约定逾期完工如何承担违约责任的问题，只约定如天成公司不按期交工则 义务应当遵循诚实信用原则。 《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者 ...

人马某某，松海律师事务所律师。 委托代理人王某，该公司总工程师。 沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称沈阳远大公司）与青海万通物业发展有限公司（以下简称青海万通 远大公司未按期竣工，直至其提起诉讼时尚有部分工程未完工；同时，沈阳远大公司在一审起诉时并未提出解除合同的诉讼请求，二审期间，沈阳远大公司虽提出 ...

年X月X日出生,汉族,住址辽宁省大连市X路X号 被告(反诉原告)：沈阳天成建筑工程有限公司。住所地新民市X街迎宾社区。 法定代表人：张某，该公司经理。 委托 完工。因此，天成公司应承担逾期交工的违约责任。在双方所签订的工程承包合同当中并未约定逾期完工如何承担违约责任的问题，只约定如天成公司不按期交工则 ...