验收，按合同约定工期已严重延期。基于以上原因，认为不具备继续支付工程余款的条件”。现该工程枫叶公司已投入使用，但双方至今未办理竣工验收和结算手续。 交工问题。枫叶公司应该对工期顺延承担责任，其认为其开业时间2008年5月30日为交工日期，并要求技改公司承担36万元违约金没有依据。枫叶公司主张延期交工给 ...

可停止施工，由发包人承担违约责任，故被告豫程公司不能按施工合同约定的竣工日期和违约条款要求违约金。 被告豫程公司反诉第三人称：2005年12月12日，反诉人 后提出异议，蓬业公司还以2005年4月18日的时间又出了一份数额增大的鉴定书，内容为“本工程结算总造价为x.53元，其中土建造价x.96元，停工 ...

人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天 费用项目列入标价、合同价和结算价”。 本案中，双方所称的两金即“离退休劳保基金”、“在职养老待业保险基金”，又称社保基金，亦即新乡市建设委员会新建（2001 ...

发生债权债务的履行，上诉人也在该条件成就后的时间2000年9月前向其履行了债务，被上诉人也在2001年9月要求过上诉人向其履行债务，可见其对时效计算也 证明了双方当事人是需要对已付款和欠款数额进行结算的。 （三）双方当事人所签订的合同中约定保质期为一年，该一年的保质期应当从验收合格之日起开始计算；双方 ...

第22条约定：工程款支付按补充合同条款之约定执行；合同第28条约定：正岩公司提出竣工结算的时间为天鹰公司收到正式批准的竣工验收报告三十天内办理竣工验收 事实与原审查明事实一致。 本院再审认为，正岩公司与天鹰公司签订《建设工程施工合同》和补充合同及多份会议纪要，系双方真实意思表示，符合法律、法规的规定， ...

增减的工程量，2、实际发生的其他签证按实结算；24、发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同双方签字后，甲方先预支乙方前期 施工结束，并直接向新区开发办交付了竣工验收资料。该工程新区开发办已经实际使用。2005年明山建筑公司要求新区开发办对工程进行结算，明山建筑公司报审结算金额 ...

单位(文业公司)工程实物质量符合设计图纸及施工规范、强制性条文的要求。在《建设工程竣工验收备案表》建设单位意见一栏中，茉织华公司确认(涉案工程)符合设计及 ，且涉案工程已实际投入使用近两年，因此双方应当也可以进行工程结算。按照双方合同的约定，本院确认结算的时间为2003年3月26日审价报告出具后的七 ...

违规的质量行为。在施工过程中，其地基基础及主体结构验收和竣工验收程序符合要求，质量保证资料较完整，隐蔽工程签证较齐全，抽查中未发现有违反强制性标准要求 工程合同第二条得到印证。 从建设工程合同的通用条款第九项竣工验收及结算的相关条文所反映的，承包人提交工程竣工验收资料及报告由发包人在一定期限内完成验收 ...

解除规定的承包人对完成本工程的义务和责任。48.1（交工验收和交工证书）当本合同工程已经实质上完工（指工程已按合同要求建成，具有独立使用价值），并合格地 图”显示的2002年7月至9月利用预制场进行拱箱预制的时间要求比较，被告未能按原告投标文件的时间要求向原告提供第二期临时用地。但由于4＃墩设计变更发 ...

先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认；被告按合同专用条款约定的时间和数量向原告提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织 关于原告四航三工程字[2003]X号文的复函》及附件湛江市建设监理有限公司《关于湛江电厂煤码头系缆墩改造工程竣工结算的函》；13、关于轨道梁设计变更的 ...