合同通用条款第26.4款约定的发包人违约应承担的违约责任无。合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任无。双方约定的发包人其他违约责任无。关于 中标之前出具，但该承诺违反了公平竞标的原则，且投标书及双方签订的《建设工程施工合同》均没有此约定，并且承诺书又表明在不低于成本价的基础上下调6-8 ...

或法律规定，法院难以支持，具体分述如下。 宝钢公司提出停工损失费用中的工程水电费用246,366.36元、地库机械机具费用1,006,086.6元、地库人工工资 意见，约定结算金额为165万元。且双方所签《建设工程施工合同》“通用条款”部分对发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任 ...

合同通用条款第26.4款约定的发包人违约应承担的违约责任无。合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任无。双方约定的发包人其他违约责任无。关于 中标之前出具，但该承诺违反了公平竞标的原则，且投标书及双方签订的《建设工程施工合同》均没有此约定，并且承诺书又表明在不低于成本价的基础上下调6-8 ...

)X号文件和(2004)X号文件及沈阳市2006年度相关结算文件规定按类别费率执行。②室外工程的道路、外网执行同期市政相关定额及费率、工业厂房执行二类取费。第23 之日2008年8月18日。华生公司和惠成公司签订的《建设工程施工合同》通用条款33.3条规定：工程款起息日应为收到施工方竣工结算报告29天 ...

元∕㎡计算的理由不成立。 鉴定部门的理由是：“依据《建设工程施工合同》合同文件优先解释顺序，本合同协议书优先于专用条款”。第一部分（协议书）中第五条合同价款 约定合同价款的其他调整因素：按《通用条款》执行。 （五）合同通用条款23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括： （1）法律、行政法规和国家 ...

专用条款中均未约定要以审计结论作为结算的依据，而合同通用条款第43、44条以及相关专用条款对工程结算价款的支付标准进行了约定，即月付款证明书是 十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款规定：“当事人对建设 ...

文件；（4）投标报价书及其附录；（5）补充通知；（6）专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术通知；（9）图纸；（10）已标价的工程量清单 表示鲤鱼江水电公某提交票据后，该款可直接抵扣未付工程款。 本院认为，本案系建设工程施某合同纠纷，争议的焦点为以下五个方面： 一、湖南建业项目管理有限公某作出的 ...

一份《建设某程施工合同》。约定由原告承建沁阳职专新校区X号、X号教学楼的土建和某装工程，合同价款（略）元。合同通用条款33.3约定 上述第一、二项相互抵销后，被告沁阳市职业中等专业学校应支付原告河南某瑞建设某程有限公司162371.61元。 案件受理费9660元，原告负担5460元，被告负担4200元 ...

施工配合费4000元合计x.21元由被告承担。 被告辩称，原、被告之间的建设工程施工合同和补充协议是无效的，招投标时不是被告来投标的，实际投标人是 依据，本院不予采纳。针对双方当事人对部分变更工程的单价未进行签证的情况，东升鉴定所按照施工合同通用条款31.1确认变更工程的单价，体现了公平合理、对等性 ...

。被上诉人在一审时已经提供了相关证据证明被上诉人支付后续工程款的合理性和合法性，所有合同都经过有关部门进行鉴证，包括开发区建设局、监察局、教育局等，使用的材料都 人与被上诉人2006年6月24日所签订《建设工程施工合同》中，双方对组成合同的文件约定为：本合同协议书、本合同专用条款及通用条款等。在该合同 ...