加药装置设备送到后，因原告工程项目停工，无法存放货物，要求被告推迟供货，致使被告未如期交货，同时，原告逾期支付货款，应当承担违约责任。原、被告所签订的第三 交货的主张，本院予以采信。原、被告在第一、二份合同中关于成套设备的安装与调试条款中约定供方负责现场技术指导及对需方人员的培训，同时在第一份合同的《 ...

年3月16日正式签订了一份“多层软硬件印刷电路板技术和全套设备购买合同书”(下称设备购买合同)，该合同约定：由被申请人向申请人提供年生产能力5万平方米多层 设备交接清单，申请人认为，这份清单是被申请人事后伪造的。按照被申请人提供的所有单据，其供货时间没有超过1995年5月份的。可是，该清单上的交付设备 ...

年3月16日正式签订了一份“多层软硬件印刷电路板技术和全套设备购买合同书”(下称设备购买合同)，该合同约定：由被申请人向申请人提供年生产能力5万平方米多层 设备交接清单，申请人认为，这份清单是被申请人事后伪造的。按照被申请人提供的所有单据，其供货时间没有超过1995年5月份的。可是，该清单上的交付设备 ...

保证金，原告以河南龙成集团许昌矿业有限公司名义与被告签订《KZT型液压销齿操车设备技术协议》。 2010年6月5日被告通知原告到被告公司验货，原告派人员到 工大三森科技有限公司：贵公司于2010年6月8日给我公司关于操车设备供货合同付款方式要求变更的函件我公司已收到，经我公司相关人员研究，认为作为合作 ...

烁，该公司法律顾问。 被上诉人（原审原告）沈阳亿元暖通除尘设备制造厂，住所地沈阳经济技术开发区X路X—X号。 法定代表人刘某某，该厂厂长 委托代理人赵 合同数量额的变更，对双方同样具有法律约束力。现被上诉人履行了供货合同义务，上诉人应按约定价格给付被上诉人货款，逾期未付，是违约行为，依法应承担给付货款 ...

。 原告港湾网络有限公司（以下简称港湾公司）与被告河北航软信息技术有限公司（以下简称河北航软公司）买卖合同纠纷一案，本院于2008年8月14日受理后，由 2、合同更改协议，证明双方权利义务关系； 证据3、到货证明，证明港湾公司履行了供货义务。 被告河北航软公司未出庭应诉，未提举证据，亦未向本院递交书面 ...

。 委托代理人林金，福建中天成（略）事务所（略）。 上诉人福州市经济技术开发区市政公用事业管理处（以下简称“市政管理处”）因与被上诉人福建省扬达实业有限公司（以下简称“ 九八年六月我处与武汉光明恩德斯豪斯仪器有限公司签订自动化控制仪表设备供货合同；合同总金额五十万五千一百八十元，我方已付货款九十万，尚 ...

中宜汇富技术有限公司是“国家重点新产品”、“国家级火炬计划”实施单位，通过了x国际质量管理体系标准认证及x国际环境体系认证；合同总金额包括设备总额、安装调试 山立公司又撤回申请，请求不再进行司法鉴定。主要理由是合同约定的是“动物尸体焚烧炉”，而中宜公司供货和安装的是“固体废物焚烧炉”。对此，中宜公司不 ...

元月已生产出合格产品，有《丽水日报》1999年1月25日刊登的丽水地区技术监督局公告及该局同年元月颁发的极峰泉水日常监督检验合格的铜牌为证。被告 向原审提供的与杭州甬兴电子设备厂的购销合同，证明了上诉人极峰中心购买了CHRF-BGI臭氧发生器及该设备的作用、供货单位的售后服务单证明了安装调试这一设备的 ...