竣工，工期60天；工程执行上海市现行《住宅装饰装修验收标准》；工程竣工后，乙方应通知甲方七日内组织验收，验收通过的，办理验收移交手续；工程竣工验收通过，甲方付清工程 则曹某某、丁某某在未办理竣工验收的情况下入住下系争房，依法应推定系曹某某、丁某某人为导致损坏。但是，现质量鉴定报告列出的系争房装修瑕疵， ...

要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用，五大责任主体一致验收通过的日期为实际竣工日期。竣工结算：工程竣工验收报告经布瑞克公司认可后28天内，杭建公司向布 工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；装修工程为贰年等，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。属于保修范围、内容的项目，杭建公司 ...

。 委托代理人陈x，上海市xx律师事务所律师。 原告苏州xx建筑装饰股份有限公司诉被告上海xx房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2009年11月19日立案 满五年后14天内，将剩余保修金返还承包人。公寓装修工程合同通用条款第32.2条约定，发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织 ...

达到嘉园酒店517客房材质色调的标准，甲方可拒付余款。第九条工程保修期为半年，从工程竣工验收签字之日起计算。保修期内，因乙方施工质量问题所造成的返工 的资质，亦不具有实施建筑施工的民事行为能力，由于杨某乙不具有从事建筑装饰装修工程的资质，故上诉人湘潭王朝大酒店有限公司与被上诉人杨某乙签订的重新装修改造 ...

的尺寸偏差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》x—2001标准要求。经东北工程咨询公司鉴定，该公司出具了中国城大酒店外装饰工程整改方案司法鉴定报告，确定了上述 规定。《合同法》第二百七十九条二款规定：“建筑工程竣工验收后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。”中国城大酒店明知上诉人所 ...

尺寸偏差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（略）—2001标准要求。经东北工程咨询公司鉴定，该公司出具了中国城大酒店外装饰工程整改方案司法鉴定报告，确定了上述 规定。《合同法》第二百七十九条二款规定：“建筑工程竣工验收后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。”中国城大酒店明知上诉人所 ...

号的某酒店(周家嘴路店)(即江浦酒店)改造装饰装修工程发包给原告承包施工。被告方于2006年8月6日进行竣工验收。2007年2月2日，原告与威海公司签订了 工程审价审定单》。因被告方不签字盖章，致使C公司未出具审价报告。按照合同约定，被告方应于竣工验收后一年的2007年8月7日向原告付清工程款，但被告 ...

被告作为发包人将承包第三人上述工程中的观众厅装修工程转包给原告。工程范围包括观众厅装饰装修工程图纸内全部工程。开竣工日期为2004年12月26日 。合同价格按照建设单位审定的甲方的工程竣工决算值降低6%确定。工程具备竣工验收条件，甲方收到报告后十日内组织有关单位验收。验收合格后2005年2月底前乙方向 ...

以下简称：南天公司）与被告宁波科达制动器制造有限公司（以下简称：科达公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2008年7月23日立案受理后，被告科达公司 真实性无异议，但原告方工地代表马昌青已注明“钥匙交接与工程竣工验收无关”，因此钥匙交接不代表工程已竣工验收。 本院认为：原告对被告提交证据1中的部分证据无 ...

变更共计应延期21天，其中2005年11月30日增加门X套、墙面铝塑板装饰128平方米，延期2天；2006年3月17日污物走廊增加4个房间，延期5天 总院与工程监理单位、设计单位、施工单位共同签署了子单位工程竣工验收报告，载明经验收灵镜公司的工程验收合格。 同年8月10日，灵镜公司向武警总院移交了全部 ...