调差部分及税金不参与让利优惠）。合同履约金，每个施工项目部应向甲方交纳工程价款的10%，主题验收后退还5%，竣工验收后退还5%。保修金为2%。 期间的债务利息。 本案受理费x元，原告郭某某负担8350元，被告漯河市建筑装饰工程总公司负担9800元。 审判长王卫东 审判员刘某 审判员常丽 二0一0年 ...

。根据《合同法》第49条“行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效”的规定，吴国庆的 。2、在施工过程中，工程设计变更、基础工程变更、隐蔽工程增加等原因，合同三方当时不可能确定包死价。3、工程竣工验收合格后，三方共同委托中介 ...

以实办理结算。本合同价款仅作为拨付进度工程款的依据。工程款支付条款约定：开工后，按形象进度拨付工程款，工程竣工验收前付至工程总造价的95%，余额 减去已支付的工程款680.6万元，下欠工程款数额为525.x万元。双方签订的施工合同约定由内乡广电局负责办理有关审批手续，故教育建筑公司支付的勘探费1万元应 ...

对对方提供的决算书互不认可，所以应由本院委托有关部门进行司法鉴定来确定工程总造价。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：“当事人对自已 合同《通用条款》32.4条明确约定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。双方合同约定“工期每提前一天，发包人奖励承包人壹仟元 ...

争工程于2003年8月1日开工，但打桩工期、测试桩的时间不能计算入合同约定的工期内，待打桩测试报告出来后开始正式计算工期，打桩测试报告出具的时间为 余额中扣除的辩称意见，本院不予采信。本院综合上海市杨浦区建设和管理委员会的《建设工程竣工验收备案证书》日期、原、被告在《工程款支付情况表》中填写的竣工日期 ...

反映、东坡区明星三队农安一区X#（文某某）等安置楼验收会议记录、四川省建设工程竣工验收备案书、联合调处记录、大石桥街道调委会矛盾纠纷调处情况、眉山市房屋 工程建设，包括原告在内的发包人支付工程价款，双方形成建设工程合同关系。根据《合同法》第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及 ...

指定的账户，如不能按时交付履约担保金，此合同视为无效合同。第七条拨款方式第8款约定，原告工程竣工验收后十日内全部撤出场地，除4%质量保修金外 达成了补偿协议。由于房屋建筑室内用腻子不是原告方施工，而是被告分包出去的工程，原告于2008年11月2日委托河南省基本建设检测科技有限公司进行检验，检验结论为黏 ...

要求完善手续，致使原告经常出现停工现象、工期增加，给原告造成重大损失。该工程竣工验收合格后，被告不与原告结算工程款，私自换掉30套商品房的钥匙，强行 工程质量问题，由农业公司一次性付清。泰兴公司依照本合同所缴纳的保证金，在工程竣工经相关部门验收合格后，农业公司应当及时返还。农业公司返还保证金时，泰兴 ...

,133元。 以上事实，除当事人陈述一致外，另有建筑装饰工程施工合同、建设工程竣工验收报告、工程造价鉴定意见书等证据证实，并经庭审质证，本院予以确认 一、被告上海X贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海X建筑安装工程总公司支付工程款154,133元； 二、被告上海X贸易有限公司于本判决生效之日 ...

实施工期最低也有38个月，延期20个月，按合同违约罚款计算，被反某人应支付反某人x元，按期报批竣工验收日期应为2008年4月22日即延期28个月， 常理不符。本院认为，被告（反某原告）没有证据证明其在2007年9月24日工程竣工验收前及原告（反某被告）于2010年4月就建设工程款向本院提起诉讼前就工程 ...