建设单位分别作出意见，“验收合格”后，2008年6月25日城建档案管理部门作出“工程档案验收合格”。2008年3月14日江华公司以登报（益阳日报）公告“房屋 合同约定支付逾期交房违约金的诉讼请求，法院不予支持。由于市政工程施工和验收延时竣工，合同明确约定可以顺延交付房屋的期限，故江华公司没有违约行为， ...

授权。 上诉人莫某某与被上诉人益阳市江华房地产开发有限公司（以下简称江华公司）商品房预售合同纠纷一案，湖南省益阳市赫山区人民法院于2008年9月1日作出（2008）益 中逾期交付房屋的事实不持异议，法院予以认定。由于市政工程施工和验收延时竣工，根据合同约定可以顺延交付房屋的期限，江华公司应当从顺延之日 ...

建设单位分别作出意见，“验收合格”后，2008年6月25日城建档案管理部门作出“工程档案验收合格”。2008年3月14日江华公司以登报（益阳日报）公告“房屋 合同约定支付逾期交房违约金的诉讼请求，法院不予支持。由于市政工程施工和验收延时竣工，合同明确约定可以顺延交付房屋的期限，故江华公司没有违约行为， ...

授权。 上诉人袁某与被上诉人益阳市江华房地产开发有限公司（以下简称江华公司）商品房预售合同纠纷一案，湖南省益阳市赫山区人民法院于2008年9月1日作出（2008） 过程中逾期交付房屋的事实不持异议，法院予以认定。由于市政工程施工和验收延时竣工，根据合同约定可以顺延交付房屋的期限，江华公司应当从顺延之日 ...

某甲、应某乙与被上诉人益阳市江华房地产开发有限公司（以下简称江华公司）商品房预售合同纠纷一案，湖南省益阳市赫山区人民法院于2008年8月28日作出（2008）益 约定支付逾期交房违约金的诉讼请求，法院不予支持。由于市政工程施工和验收延时竣工，合同明确约定可以顺延交付房屋的期限，故江华公司没有违约行为， ...

授权。 上诉人龚某某与被上诉人益阳市江华房地产开发有限公司（以下简称江华公司）商品房预售合同纠纷一案，湖南省益阳市赫山区人民法院于2008年9月1日作出（2008）益 中逾期交付房屋的事实不持异议，法院予以认定。由于市政工程施工和验收延时竣工，根据合同约定可以顺延交付房屋的期限，江华公司应当从顺延之日 ...

建设单位分别作出意见，“验收合格”后，2008年6月25日城建档案管理部门作出“工程档案验收合格”。2008年3月14日江华公司以登报（益阳日报）公告“房屋 合同约定支付逾期交房违约金的诉讼请求，法院不予支持。由于市政工程施工和验收延时竣工，合同明确约定可以顺延交付房屋的期限，故江华公司没有违约行为， ...

建设单位分别作出意见，“验收合格”后，2008年6月25日城建档案管理部门作出“工程档案验收合格”。2008年3月14日江华公司以登报（益阳日报）公告“房屋 合同约定支付逾期交房违约金的诉讼请求，法院不予支持。由于市政工程施工和验收延时竣工，合同明确约定可以顺延交付房屋的期限，故江华公司没有违约行为， ...

安定公司(以下简称安定公司)、北京市兴集房地产开发公司(以下简称兴集房地产公司)建筑合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告美 提供充分证据。以上事实，有双方签订的建设工程施工合同、大兴县建筑安装市政工程合同预算审查处审查通知书、工程决算协议书、双方提交的帐目及双方当事人陈述 ...

代理人陈耕、唐某，广东广顺律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）顺德市永兆市政建设工程有限公司。住所地佛山市顺德区X镇X路X号。 法定代表人王某某。 委托代理人 从竣工之次日即2000年4月1日开始计算利息。《建设工程施工合同协议条款》亦没有明确约定工程尾款的利息计算至何时止，亦应认为双方约定对工程尾 ...