日向被告送达起诉状副本、应诉通知书。被告于同月21日向本院提交了答辩状、证据材料和法律依据。本院依法组成合议庭。因宁波万达置业有限公司与本案被诉的具体行政 重新颁发两份建设工程规划许可证副本。第三人对此证据材料没有异议。本院认为，原告起诉的行政行为实际是验收行为，必须以原先的规划许可作为参照，而本案的 ...

装修与安装绿化等经被告签证和招标确定价格后由龙海公司施工。6、材料和工程某质量标准为验收合格。7、关于工程某支付，龙海公司进场时，被告向其支付 按照15元/M3调价差，鉴定工程某价为x.00元。原告申请对其施工现场周转材料和施工设备等物品进行司法鉴定，经本院委托，洛阳天幸资产评估有限公司作为出洛天幸司 ...

1日开工后延期误工损失x.84元（其中包括水泵损坏停工9天的误工费7686元、主体验收后一直未定外墙做法延误工期37天的机械停滞费x.21元、由铸铁散热器改为地暖 。该工程于2005年6月3日竣工验收合格后，宏亚公司没有提出结算报告及结算资料，其只是提出了要求以实结算的申请材料，对此，安新公司不同意其 ...

年7#楼交工，伊川县建设工程有限公司拖欠部分工程款，30#楼竣工后鸿基公司对该楼验收合格，后被告始终未按约定决算，我公司向东华分公司、鸿基公司讨要，两 ”一份（日期不明），在该函中，伊川建设公司东华分公司称“我公司7#楼材料款x.07元”。30#楼施工中，伊川县建筑公司第六工程处以“伊川公司”的名义从 ...

按合同约定组织人员于2008年9月17日对该房屋进行了验收，并通过验收。原告所称的装修材料与合同约定不符，实际被告均按样板房进行装修，符合合同的 鉴定报告异议的回复、评估修复项目工程造价司法鉴定意见书、被告上海xx公司提供的主要材料设备的合同及发票，以及当事人在庭审中的陈述等证据在案佐证。 本院认为， ...

持异议。 为支持其抗辩主张，本诉被告江苏一建公司向法庭提供了如下证据材料： 1、徐州市建设局、徐州市建筑行业协会徐建发（2008）X号“关于申报2007年度 的75%支付；±0.00以下部分进度款支付按月实际完成工作量的65%支付，竣工验收合格后28日内付至总造价的95%，余款5%留作保修金，保修期满 ...

施工过程中变更增加了一些项目内容。工程竣工后，2006年8月9日经消防部门验收合格，并且该消防工程随着整个洛阳市青年宫文化中心工程早已交付，并投入使用。2008 领取电线材料进行施工，故应从工程价款中扣除9.5万元的材料费。 证据6（1）、扣除青年宫文化中心质保金x万元清单一份。（2）、消防验收意见书 ...

实在2006年5月份交房时已支付工程款约2750万元（包括保证金500万元及材料款约250万元），与施工补充合同约定的交付工程款2750万元基本相符，所以 提供了涉及凯洲二期工程各个阶段的报批情况以及参与了全部项目工作包括项目验收、领取合格证、房屋所有权证、国有土地使用证等证据。可见崔某并没有履行合同 ...

内容外，双方在该合同中还约定：关于工程验收，自检验收材料完毕，竣工验收前档案资料必须归档；政府相关部门验收完毕，达到原合同要求的质量标准；物业公司 光公司承担不利后果责任。 该工程于2005年底竣工，2006年1月9日经有关部门验收备案，工程质量为合格。诉讼双方未进行工程结算，后因结算问题发生争议而 ...

总日历天数为275天。工程质量标准为根据国家颁布的建筑工程统一标准，一次性验收合格率100%、创优质工程50%。合同价款1344万元；合同价款采用招标投标方式确定。 为120天。质量标准为根据国家建设工程及验收统一标准，一次性验收合格。合同价款为x.94元。材料价格为主要材料（钢材、水泥、砂、石料）以 ...