检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。合同附件二房屋建筑设计及平面图中，系争房屋自然层数X层，地下层数X层。合同附件三 表；3、上海海福建设工程管理有限公司和上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心出具的富力桃园A区堵漏施工专项方案咨询评估报告，其中包括方案评审意见、方案 ...

的租金价值的评估鉴定报告》、广东安固建筑工程质量司法鉴定所作出了《黄某乙房屋鉴定报告》，广西众益工程造价咨询有限公司作出了《关于黄某乙房屋修复工程 验收规范》x-2002的要求，因原告的房屋主体结构工程的安全保质期为本工程的设计合理使用年限，所以原告房屋的主体结构中的砌体结构质量保修期尚未过期。 三、 ...

鉴定。 根据开元物业的申请，原审法院于2009年9月7日委托河南华明工程造价咨询有限公司评估，鉴定结论：1、徐某某主张的99根桩基实际规格工程造价为147元 元物业应按合同约定履行相应的义务。开元物业反诉请求：1、依法确认徐某某擅自改变原设计的建筑结构和地基基础规格；2、依法判令徐某某按照原设计的建筑 ...

、A8)、独立别墅B(B1、B2、B5)、叠加别墅、联排别墅、多层A住宅建筑安装工程进行审核，其出具的审核报告认为上述工程结算金额应为x.62元。8月 的关键在于新鑫公司实际完成的工程量价款。本次诉讼中本院委托河南华明工程造价咨询有限公司对新鑫公司已完工程量进行了鉴定，鉴定结论应当采纳。因双方在合同中 ...

20日，质量等级为优良；工程质量与交工验收：1、三阳装饰公司应按设计图纸要求选用合格的装饰材料，不得以次充好，施工时应严格按照《室内装饰工艺规程 三阳装饰公司签字盖章予以认可。2005年4月20日，濮阳中原建设工程咨询有限公司出具《建筑工程预算书》，三阳装饰公司签字盖章予以认可。2005年12月13日 ...

江苏义行律师事务所律师。 委托代理人钱程，江苏义行律师事务所律师。 被告沛县第五建筑安装工程公司 法定代表人刘某乙，经理。 委托代理人李某丙，该单位职员。 元。 沛县X街市场改造工程7#、8#商住楼工程经本院委托江苏华东天地工程造价咨询有限公司鉴定，结论为：甲供材不参与下浮的情况下，工程造价下浮12% ...

工程（约2000㎡）是否存在质量问题进行司法鉴定。本院委托了天津北方首创建筑工程鉴定咨询有限公司（简称“首创鉴定公司”）对此进行了鉴定。首创鉴定公司根据现场查勘检测 ，原告应当承担违约责任。 本院认为，从原告提供的签证看，确实存在被告变更设计方案、停工待料、合同外施工项目、天气影响等情况，诸多因素导致 ...

2008年5月8日付款x元，又于2008年11月3日委托北京海大博金管理咨询有限公司付款x元，余款x元至今未付。海达尔公司没有按照约定支付设计费，侵犯了 联及本院庭审笔录等在案佐证。 本院认为，蒂钛欧公司与海达尔公司之间的建筑工程设计合同关系及欠款事实存在，本院予以确认。蒂钛欧公司为海达尔公司设计图纸 ...

某报告、与江苏天目建设集团有限公司（以下简称天目公司）签署的通风空调工程合同及天目公司对世源光华公司的索某函、与北京德基工程咨询有限责任公司签署的北京市建设 监督检验中心检验报告1份）；4、2006年3月31日、4月13日北京市建筑设计研究院出具的风机参数、数量变更一览表；5、报价表；6、收货清单；7 ...

予以纠正。本案中，昆明国基房地产开发有限公司对昆明市X路X巷桃源花园A幢X楼C座Ac号商住房是按照133.49平方米作为销售面积进行销售。而一审法院委托了昆明民用建筑设计研究院房屋面积计算咨询中心对与上诉人所购房屋户型面积相同的房屋进行了评估。评估结果为上诉人所购房屋户型套 ...