该补充协议签“见证人”并盖章。2001年8月20日，原、被告将该“建筑工程施工合同”在临湘市公证处进行了公证。2002年l2月31日，原告承建的办公楼及 （2010）临民初字第X号民事判决为：由上诉人临湘市教育局支付被上诉人临湘市建筑安装总公司工程款及质量保证金的利息共计x.24元，此款限在本判决生效 ...

十八条、《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第二十六条第二款之 上盖章认可；中国有色金属工业长沙勘察设计研究院于2008年吸收合并中国有色金属工业长沙岩土工程公司（以下简称某某土公司），某某土公司的债权债务由中国有色金属工业长沙 ...

元、张小牛工资人民币3000元、审计费用人民币8275元，因被告自身原因造成工程质量问题，原告支付了返修费用人民币x.85元，共计人民币x.85元。 证据 年12月17日湖南东富集团醴陵新兴建筑工程有限公司更名为湖南省醴陵新兴建筑工程有限公司。 本院认为，本案系建筑工程施工合某纠纷。银泰公司与新兴公司 ...

，请求军安公司支付尚欠工某及利息的主张成立，应予支持。军安公司作为本案建筑施工某果标的物的实际享有人，应当承担支付工某的义务。根据最高人民法院《关于 发回重审重新鉴定，目的就是检验约定是否合乎实际、决算是否真实。而鉴定结果与合同约定基本一某，充分说明双方协议约定的价款是客观的。因此，本院二审依照最高 ...

证据，对本案事实确认如下：2003年10月20日郭某某名下的德源公司因没有建筑资质，借用焦作市昕阳房屋建设开发有限公司的资质作为发包人，与承包人焦作市第三建筑工程 共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定， ...

在2003年建造的，该鉴定书存在瑕疵，故不予认可。 以上事实，由《建筑工程施工合同》、（2009）惠民初字第X号民事裁定书、《房屋安全司法鉴定 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二审案件受理费2120元，由上诉人建筑公司负担。 本判决为终审判决。 审判长吕杰明 代理审判员缪凌 代理审判员王正 ...

（略）事务所（略）。 上诉人王某某为与被上诉人盘锦辽河油田晟峰建筑安装工程处（以下简称晟峰工程处）、盘锦晟华房地产开发有限公司（以下简称晟 公司(简称盘山二建，后变更为晟峰工程处)签订了一份《建筑工程施工合同》，工程名称为“魏家小区X#-8#、11#-15#、20#-21#、30#-31#”。2003 ...

本案现已审理终结。 原审法院判决认定，2006年7月26日，原、被告双方签订建筑工程施工合同，原告将其位于驿城区X路西段驻马店市驿城区橡林居委会办公楼工程 万元工程款，下余的4万元应当返还给橡林居委会并应承担违约责任。天中建筑公司辩称，原审法院判决认定事实清楚，处理正确。请求驳回上诉，维持原判。 二审 ...

置业公司同意，就为天宇建设公司随意出具有关工期的《监理日记》，违反了\"工程变更工期顺延、停复工通知、向承包人支付工程款\"等职权，\"需要取得发包人批准\" 天，天宇建设公司实际履行工期313天，拖延工期143天为由，依据《建筑工程施工合同》约定要求天宇建设公司支付违约金x元。但313天的总历时天数 ...

3、4证明目的：上述证据均有卫辉市X路局盖章，证明卫辉市X路局的工程验收完毕。 5、2008年3月23日新乡市巨中原会计司法鉴定所司法鉴定书 借款5000元。2006年9月20日，腾飞公司以公路局与其签订的房屋建筑工程施工合同向新乡市中级人民法院起诉，主张公路局应支付工程款x元，新乡市中级人民法院审理 ...