中记载的内容，开工时间是1999年1月22日、竣工时间是2000年4月8日，已超过合同约定的工期；对建筑工程预（结）算表及编制说明的真实性无 ，内容也不违反国家法律和行政法规的强制性规定，故该协议依法成立并有效。合同生效后，即对双方当事人具有约束力，施工方负有按照合同的约定履行完成工程建设并将该工程 ...

合同书进行决算。台兴公司认为，建设工程承包合同书是不符合法律规定的无效合同，不能作为确定工程价款的依据。同时台兴公司按照中标通知书、投标文件和施工招标 签证，综合费率最终报价为土建28.57％、安装160.37％，台兴公司投标的工期为394日历天。证据3、中标通知书内页“建设工程中标内容及条件”，证明 ...

合同书进行决算。台兴公司认为，建设工程承包合同书是不符合法律规定的无效合同，不能作为确定工程价款的依据。同时台兴公司按照中标通知书、投标文件和施工招标 签证，综合费率最终报价为土建28.57％、安装160.37％，台兴公司投标的工期为394日历天。证据3、中标通知书内页“建设工程中标内容及条件”，证明 ...

，所有手续都要以被申请人名义办理，而被申请人仍然不断以各种理由推辞拖延，致使整个装修安装工期大大推迟，并使工程费用严重超支。1996年6月，在装修 实际开业时间在1996年6月10日，比委托经营合同的规定大大推迟。申请人强调被申请人多方面阻碍申请人进行装修和设备安装，申请人为此向仲裁庭提供了一些向有关 ...

律师事务所律师。 上诉人上海华伦房地产开发经营有限公司(下称华伦公司)因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市青浦区人民法院(2002)青民一(民)初字第X号民事判决 认定错误，环宇公司应付的工期罚金应予调整。关于审计费，由于环宇公司与华伦公司均签字认可了审计结论，审计所根据有关规定应向环宇公司收取82 ...

工程以施工总承包方式由龙元公司承建，龙元公司包工、包料、包工期、包质量，合同工期为15个月。工程暂估价3，537万元，工程总造价以决算为准，并 负责，而乾鸿公司肢解分包了24项工程，对违反国家强制性规定和不符合工程设计的项目必须进行整改，小业主的装修破坏承重结构，也应整改。根据竣工报告和竣工表格的格式 ...

广州市穗园小区AB栋X房，施工内容见工程预算及施工图，承包方式部分包工包料，工期自2003年l0月20日至12月20日共60天。工程总造价x元。凡增加 作出的申请，与本案有无增加工程无关。3、陈某某一直支付工程进度款是陈某某严格按照装修合同约定的时间支付，与本案有无增加工程无关。4、双方签订合同时明确 ...

工程分包给锡沪公司，锡沪公司应承诺江阴公司与大联城公司签订的合同上的全部内容，包括造价、工期、质量等，江大公司作为锡沪公司担保人在合同上盖章 本院予以调整。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费29，531元及审价费40， ...

元及小业主装修损失77，950元的反诉请求。) 舜杰公司针对隆宇公司的反诉请求辩称，提交保修金(保证金)完全是基于双方合同的约定，而不是根据法律规定，保修 方式等作了约定。2001年11月16日又签订“补充协议3”，对16＃房的工期、质量奖罚、工程款支付方式等作了约定。2002年7月16日双方又形成 ...

，根据合同约定，样板房迟延一天支付违约金500元，至今原告未向被告交付装修好的样板房，样板房应继续计算违约金，在2004年12月15日以后还应该计算样板房违约金，不 1、原则上不改变原合同的条款，延误的时间由开元公司按合同规定继续进行补偿；2、开元公司已与施工单位中铁建筑公司协商抢回工期，样板房的交付 ...