住宅供水系统的说明》、《建设工程消防验收的意见书》、资产评估报告、补充报告等以及双方当事人的陈述证明。 本案争议焦点1：预售合同第十七条是否应当适用于 小区变频供水系统的重新设计、相关部门的审批、变频供水系统对相关业主的影响、施工合同的签订、履行、验收以及建成后的维护、更新、物业管理计费方式等一系列 ...

住宅供水系统的说明》、《建设工程消防验收的意见书》、资产评估报告、补充报告等以及双方当事人的陈述证明。 本案争议焦点1：预售合同第十七条是否应当适用于 小区变频供水系统的重新设计、相关部门的审批、变频供水系统对相关业主的影响、施工合同的签订、履行、验收以及建成后的维护、更新、物业管理计费方式等一系列 ...

住宅供水系统的说明》、《建设工程消防验收的意见书》、资产评估报告、补充报告等以及双方当事人的陈述证明。 本案争议焦点1：预售合同第十七条是否应当适用于 小区变频供水系统的重新设计、相关部门的审批、变频供水系统对相关业主的影响、施工合同的签订、履行、验收以及建成后的维护、更新、物业管理计费方式等一系列 ...

住宅供水系统的说明》、《建设工程消防验收的意见书》、资产评估报告、补充报告等以及双方当事人的陈述证明。 本案争议焦点1：预售合同第十七条是否应当适用于 小区变频供水系统的重新设计、相关部门的审批、变频供水系统对相关业主的影响、施工合同的签订、履行、验收以及建成后的维护、更新、物业管理计费方式等一系列 ...

住宅供水系统的说明》、《建设工程消防验收的意见书》、资产评估报告、补充报告等以及双方当事人的陈述证明。 本案争议焦点1：预售合同第十七条是否应当适用于 小区变频供水系统的重新设计、相关部门的审批、变频供水系统对相关业主的影响、施工合同的签订、履行、验收以及建成后的维护、更新、物业管理计费方式等一系列 ...

住宅供水系统的说明》、《建设工程消防验收的意见书》、资产评估报告、补充报告等以及双方当事人的陈述证明。 本案争议焦点1：预售合同第十七条是否应当适用于 小区变频供水系统的重新设计、相关部门的审批、变频供水系统对相关业主的影响、施工合同的签订、履行、验收以及建成后的维护、更新、物业管理计费方式等一系列 ...

万元作为井筒技术改造费用(即抵扣多经公司应付的购井筒费用)；朱某某对矿井的建设、生产经营、安全生产全面负责，无偿上交出煤总量的14%给多经公司；多 的工程造价委托煤炭工业部合肥设计研究院进行鉴定，工程总造价为（略）万元人民币。 安徽省高级人民法院经审理认为：本案买卖合同中的标的物为三个井筒，其中主斜井 ...

2、因国家有关法律、法规、政策改变导致工期受到影响的（以有关法律、法规、政策文本为准）；3、因非出卖人主观原因导致工期受到影响（以有关部门的文件、通知 变更所需的工程设计方案调整和施工时间不计入交付使用期限内，交付使用的日期顺延。 合同签订后，原告依约向被告支付了购房款。世贸商城X号楼建设期间，因项目 ...

三字第014—X号“民事裁定书”；4．百胜公司与深圳农业银行嘉宾支行“抵押贷款合同”。 经法庭审查确认如下事实：1．被告深圳市规划国土局于1992年7月23 厂房房地产初始登记的申请。在百胜公司仅提交“深圳市规划国土局建筑许某证”及“建设工程开工许某证”，但未提交该土地权属证明等材料的情况下，被告批准 ...