x元,并认可安装工程材料费为x元。被告提出应扣原告用被告20吨的木材模板费x元,原告不予认可。被告为此提供李某丁的情况说明,显示被告项目部从郑州运 原告的施工内容超出了劳务承包只提供劳务的范围,故此原、被告之间的关系符合建筑工程分包合同的特征。但是被告将其承包的工程发包给没有资质的企业施工,违反法律 ...

情况不符。 被告涂某提供的主要证据： 1、2000年6月10日的《土地租赁合同》，证明被告涂某承租中州村土地的事实。 2、《湖水清山庄资金 助理工程师）陈述：在工程实地测量，认定X栋房屋总占地面积490.45平方米，总建筑面积950.57平方米。 鉴定人涂某斌（武汉宏信会计师事务所高级会计师）、张兴旺 ...

以此证明被告为原告垫付了挖土工资1000元；㈥2005年9月25日福建三建工程有限公司租赁分公司的收条1张（主要内容：今实收到铭丰公司钢某、扣某、钢 不予采信。 本案经一审法院审判委员会讨论认为，原、被告所签订的《建筑安装工程承包合同》，因原告不具备建设工程施工资质而无效，但最高人民法院《关于审理建设 ...

得利益及索赔的权力。 8、停工造成架管租金和锈损金额合计：（略）元，《租赁合同》、《协议书》、《结算单》、《六份收据》（均为复印件），拟 29日止）共计停工损失（略）.13元，作为本案的事实予以认定。付张家界宏生建筑装饰有限责任公司130万元应否作为原告停工损失认定，由于原告未提交足够的证据予以证实， ...

干，陈某扣押设备的事其知道，其没有拉走任何东西，陈某扣的设备全是贾某的，模板、钢某都没有拆，搅拌机、钢某、调直机等全部在工地；其走的时候，东西都在 名义为曾某租的设备按照曾某的证言，均由曾某支付租金，贾某与曾某之间存在建筑设备租赁合同关系，从贾某将设备交付给曾某在工地使用之时起，曾某已成为该设备的实际 ...

与被告无关；第二组，被告从鄢陵华夏建筑安装有限公司要回租赁费19万元属实，但其中17万元支付给了许昌大成模板租赁公司，余款2万元支付给原告，该19万元 行为而产生的相关民事责任应由其单位承担。原告认为其与被告个人之间系委托合同关系的理由不能成立，原告要求被告支付租赁费及利息，承担本案民事责任，没有法律 ...

认可。被告为此提供李某洲证明，说明被告项目部从郑州运两车(车位10吨)方木、模板，并提供承运单位为姬树飞的货运协议复印件(无托运单位签名)，显示从郑州装 了劳务承包只提供劳务的范围，综合施工情况分析，原、被告之间的关系符合建筑工程分包合同的特征。但是被告将其承包的工程分包给没有资质的企业施工，违反法律 ...

商业楼部分工程款结算问题的意见书，证明由建设置业公司、柘建公司与平顶山香山大厦建筑安装装饰工程处（以下简称平顶山香山工程处）就北商业楼工程款由建设置业公司直接付给平顶山 的证据十六（2002）豫民二终字第X号民事判决书，该判决是租赁合同纠纷，与本案的欠款没有联系，本院对该证据不予采信。 根据各方当事人 ...

一审法院委托保信公司鉴定，2007年11月15日作出鉴定结论：“根据地矿部西宁建筑勘察设计研究院的大通文化商业城施工图及工程变更联系单价计算，根据投标预算价与实测 年11月1日可认定计算为钢管租用的截止时间。江建公司提交的钢管租赁合同签订日期为2004年7月12日，是在2004年7月底工程开工之前， ...