原由被告盈嘉公司自行与分包单位签订合同的门窗工程、屋面防水工程、防盗门及阳台栏杆安装工程、车库门安装工程、室内弱电穿线工程项目纳入原告新桥公司总包管理 3、按有关定额套用标准，别墅按三类标准起点计取，一个施工单位承包的工房群(住宅小区)其总建筑面积大于18，000平方米时可高套一档计取，故审价报告按 ...

对门窗安装迟迟不能落实，门窗由东地公司另安排其它人员施工)，严重影响了室内外装饰工程施工，自二二公司于2002年3月15日始要求东地公司对辅助用房进行 上的总承包人。东地公司在合同签订后擅自将铝合金门窗、屋面防水工程肢解分包给他人施工，二二公司最后承包的是土建及少部分安装工程。2002年10月28日， ...

高作熊，上海市纵横律师事务所律师。 上诉人上海龙马建筑安装公司(以下简称龙马公司)因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市杨浦区人民法院(2003)杨民三(民)初字 结算的情况下，龙马公司占用上述房屋有合理的依据。尽管参建协议因含带资承包性质，被已生效的法律文书认定为无效，但就双方当事人而言，只有当法院 ...

签订一份《建筑工程施工合同》，约定：由兵建公司承包三雄公司开发的位于（略）扬子江路X号21世纪大厦水电安装、装饰装修工程，工程开工日期2002 月17日，双方的项目代表，监理公司代表共同对工程量进行了确认，其中外围墙工程造价x元；售房部造价(11平方米×300元)计3300元。 以上事实有2002年6 ...

建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。”因此，本案所涉建筑装饰工程的对外协调、收款等工作，显然不是《中华人民共和国建筑法 的行为并不能替代、免除上诉人作为建筑工程承包单位所应承担的义务和责任。因此，当事人订立《中国工商银行上海崇明支行装饰工程合同协议书》，并没有实际损害有关建筑 ...

道路管网以及通讯、公用天线的埋管等工程承包给五建厦门分公司，工程竣工日期为1996年9月19日，质量等级主体、装饰工程均为优良，合同价款（略）万元，除设计修改外 月的水、电费不应作为即时结清的费用，应作为已付工程款予以扣减；《设备安装工程预(决)算》中已将广场西面路灯的费用核定为（略）元，鉴定书又按（ ...

黑龙江省大庆市中级人民法院 民事判决书 (2001)庆民初字第X号 原告：江苏省海安县仇湖建筑安装装饰工程公司(以下简称仇湖公司)，住所地，仇湖镇X路X号。 法定代表人：陈某 辩称，1、虽然原告为我单位施工，但我们之间无直接合同关系，该项工程是任元才从大庆城建开发集团承包的，因任元才欠杜显和、杜显义的 ...

公司）与原告康泰公司签订《建筑幕墙、门窗按装工程合同》，约定一建六公司将承包的台州市盐业配送中心工程中的玻璃幕墙制作安装工程分包给原告承建，工程 昆仑建设集团股份有限公司于某决生效之日起十日支付给原告台州市黄岩康泰门窗装饰有限公司工程款人民币157200元；并从2009年1月19日起至实际付款之日止按 ...

、劳务合同和劳务公司证明各一份。证明依据租赁合同和劳务合同的约定计算出窝工损失。32、建筑结构图两套（80张）、建筑施工图一套（46张）、电施工图两套（ 某及设某变更；（4）甲方原因引起的停工；（5）甲方安排的其他非乙方承包范围内的安装工程某后的；(6)超某定额规定的其他因素。注：工期顺延以现场监理及 ...

与被告天骄公司签某《建设工程施工合同》一份，合同约定由原告承包被告天骄公司开发的8＃、10＃标准厂房的建筑、装某、水电安装、消防、防雷及 期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持”的规定，对被告该抗辩理由本院不予支持；对被告天骄公司提出的 ...