被告签订了工程竣工期限补充协议，约定生产车间于2005年11月20日竣工，办公楼于2005年11月30日竣工，若到期完不成，除按合同约定处罚外，每推迟 的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金500元” ...

此函件后，大仁公司于2007年10月24日与李某签订商品房买卖合同及合同补充协议，协议约定，大仁公司将座落于重庆市巴南区鱼洞鱼轻大桥旁环球.皓月港湾 履行施工合同通知函”，该通知函载明：2007年10月23日向贵公司发出履行施工合同通知函，要求贵公司将环球.皓月港湾A栋X#X层108.23住宅一套以李 ...

承包合同、文某、王某乙分别与原告龚某签订的工程合同、龚某与佳诚公司的桩基础施工合同II及补充协议、龚某关于两项工程是与原告朱某某共同投资的说 第一项中的拖欠工程款总额x.52元中拖欠的工程款x.52元对原告龚某、朱某某承担补充清偿责任；（即为株洲市佳诚实业有限公司拖欠工程款的部分） 三、第三人文某、王 ...

、被告的主体资格。2、《引水渠工程施工合同书》、《补充说明》，拟证实2006年9月25日双方签订引水渠工程施工合同，合同约定：①承包方式单价承包，包工包料， x元，扣件租金损失x元，共计x元。11、21份《聘用人员停解聘协议》及赔偿单据，拟证实因窝工支付施工队误工工资x元。12、《中州电站引水渠项目部 ...

至总造价的95％，余5％的保修金，待质保期满后返还；钢结构部分，按补充协议执行。第九条竣工验收与结算。第32.1款承包人华生公司提供竣工图的约定 外委配合费是45,516.00元的依据是华生公司和惠成公司在《建设工程施工合同》中的补充条款关于发包方惠成公司直接外委的分项工程给承包方华生公司施工配合费2 ...

工程施工合同书》，约定甲方将三○一大队长沙基地经济适用住房8、X栋交给乙方施工，管理费为图纸面积总价计算2℅，建设方支付甲方工程款扣除管理费、税收后同期支付乙方。 原告之子许某谦与被告唐某某签订了解除工程承包合同关系的补充协议。原告退出工程承包关系，将其施工期间的实际工程投入帐务全部移交给唐某某，是对 ...

电站土建工程造价结算价格是依据国家概算编制规定和江西省（81）概算定额等规定以及施工合同规定基础开挖工程量因地质变化经设计部门下达重大设计变更外，应按设计 证书，故对该证据的真实性、合法性及关联性应予以确认。 被告对原告提交的补充证据一的真实性、合法性及关联性均有异议，认为崇义县供电公司是按0.56元 ...

材料名称为浅啡网；施工部位为电梯，单价为370元/平方米，材料名称为白宫米黄。 2006年10月23日，宏星公司与江苏华泰公司又签订补充协议，约定：付款方式及 /个；背面备筋（铁丝）为4元/米。供货日期为：总工期15天整（合同补充协议签订之日起），第一批供货一周，依次供货。供货数量应均衡。 在石材供货 ...

做的工程，不应取费工程x.70元”。 以上事实有双方当事人签订的建设工程施工合同、备忘录等证据材料和当事人庭审陈述佐证。 庭审中，双方当事人就《工程概（ .2公里，不存在超出部分运价。故中铁建工集团北方公司编制的“青海洁威化工厂工程补充预算书”（x元）中商品混凝土超运距按20公里计算，鉴定机构按超运距 ...

简称“中铁公司”）、昆明碧谷建筑安装工程有限公司（以下简称“碧建公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2006年3月3日受理，根据最高人民法院《关于民事诉讼 恕是原告下属的管理人员；2005年2月28日《基础开挖合同》、2005年5月26日的《补充协议》，证明原告又将工程转包给他人。 十三、孙某某在 ...