3月17日被告金世纪公司和房屋产权人株洲市商业银行均批准了原告的宾馆、仓库装修施工申请，只是要求“请严格按消防及设计院要求施工”，之后2006年7月原告又 刘某某、谭某某是否存在欠交租金、水电费、电梯分摊费的违约行为的问题。 原告在装修过程中有预交水电费的事实，在2006年10月18日由建设派出所组织 ...

，而其没有申报，导致其工程被洛阳市公安消防支队责令停建。申报后，又因为其装修改造工程部分项目没有达到验收标准，以致至今仍没有得到洛阳市公安消防支队的合格验收，造成 某某对中乾酒店的装修费用，因王某某在反诉请求中没有涉及，也不予考虑。对于彭某某、傅某某应否向王某某提供物业管理的相关手续的问题。依照该案的 ...

按照国家规定在办理营业执照一年内办理资质证书，属违法执业。并且被告装修的房屋多处存在质量问题，于是原告于2009年12月11日通知被告解除合同。但是此时 、原告因返工与第三方施工方签订的“一期工程返工量”证明文件，证明原告重新找人装修所花费用为x元； 4、原告解除合同通知书，证明解除通知书已通过工商所 ...

1、原审未认定信阳市邮政局承担责任错误。其在信阳宾馆租赁的邮政中心大厦附楼装修经营康乐保健中心，信阳市邮政局是知道并同意的。由于信阳市邮政局没有解决附楼的 装修，无法开始营业。究其原因，主要是因附楼消防问题悬而未决，装修工程长期出于停工状态。根据前文关于消防责任以及各责任主体承担责任期间的分析认定，在 ...

予以纠正。 其次，关于汪XX是否未经瑞龙商贸公司同意，改变房屋结构的问题。 根据租赁合同的约定，地下室等简易装修是由汪XX一方进行施工，其他大部分 XX应承担支付滞纳金333元的违约责任。 2、关于瑞龙商贸公司的违约责任承担问题。 本院认为，鉴于瑞龙商贸公司在汪XX足额支付第一年租金180万元的情况下 ...

解决期间，曾经向出租方发出函告，原告在接到函告之后，并未解决问题，而是断水断电，造成无法装修，不应当支付租金；5、洛阳浩亚达担保咨询有限公司（ 违约行为是否存在、是否符合合同约定的解除条件如果符合合同约定的解除条件，被告装修及附属物是否应归原告所有被告是否应当支付违约金2、被告答辩陈述原告方的违约行为 ...

因格林公司拒绝修理系争房屋，致本案涉讼。且鉴定结果证明系争房屋存在质量问题，故8,000元的鉴定费用应全额由格林公司承担。 被上诉人格林公司答辩称：1 实质性解决问题而诉至法院。管某甲、管某乙现上诉以系争房屋存在质量问题致其在装修开工后被迫停工等为由，要求格林公司全额承担5万元的停工损失及8,000元 ...

在新浪网、南方网、中国连锁经营协会网、阿里巴巴、百安居、泉州装修网、泉州网等网站上登载原告及其连锁企业的相关报道。原告还自办《 市场诚信建设组织委员会评定为“全国诚信建设示范单位”。2003年10月被上海市装饰装修行业协会评定为“‘2003’上海市室内设计优秀公司”，2003年11月被中国室内装饰协会 ...

均有明确的约定，结合证据1中附件三，说明被告已经按合同严格履约，在装修标准问题上双方不存在每平方米400元的约定。3、原告目前所居住的博客工社 粗糙、价格低廉，远远少于被告宣称的400元每平方米的精装修标准，并存在严重质量问题，影响原告居住。故原告诉至法院，诉请如上。庭审中，原告委托代理人明确原告的x ...

均有明确的约定，结合证据1中附件三，说明被告已经按合同严格履约，在装修标准问题上双方不存在每平方米400元的约定。3、原告目前所居住的博客工社 粗糙、价格低廉，远远少于被告宣称的400元每平方米的精装修标准，并存在严重质量问题，影响原告居住。故原告诉至法院，诉请如上。庭审中，原告委托代理人明确原告的x ...