被告却未依约向原告如期交付房屋，故被告应承担相应的违约责任。被告辨称因不可抗力事件发生导致交房延迟，应对其免除相应期限的违约责任，但被告辩解所含的不可抗力 或发生在双方签订合同之前，或因被告在庭审过程中未举示已依照合同约定在不可抗力事件发生后30日内对买受人履行告知义务的有效证据，对于该辩解不予采纳。 ...

被告却未依约向原告如期交付房屋，故被告应承担相应的违约责任。被告辨称因不可抗力事件发生导致交房延迟，应对其免除相应期限的违约责任，但被告辩解所含的不可抗力 或发生在双方签订合同之前，或因被告在庭审过程中未举示已依照合同约定在不可抗力事件发生后30日内对买受人履行告知义务的有效证据，对于该辩解不予采纳。 ...

被告却未依约向原告如期交付房屋，故被告应承担相应的违约责任。被告辨称因不可抗力事件发生导致交房延迟，应对其免除相应期限的违约责任，但被告辩解所含的不可抗力 或发生在双方签订合同之前，或因被告在庭审过程中未举示已依照合同约定在不可抗力事件发生后30日内对买受人履行告知义务的有效证据，对于该辩解不予采纳。 ...

向答辩人提交的行政复议申请书中，对超过期限申请行政复议的理由，没有涉及不可抗力，只是认为其采取提起行政诉讼和申请土地确权等其他行政救济方式主张过权利可以作为 六十日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过六十日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。 ...

年。《合资经营公司协议》第十三条“违约责任”中约定，1、本协议因自然灾害等不可抗力因素，而不能继续履行协议，不构成违约或索赔之缘由；2、除自然灾害等不可抗力 ，关于协议第十三条“违约责任”中约定。经审查，该条共三项，第一项属于不可抗力的免责条款，第二项属于违约责任的总体约定，双方已无异议；双方有争议的 ...

逾期交房问题，一是出现了政府行为不到位和2008年初特大冰灾这两种不可抗力。因不可抗力不能履行合同的可以免责。被告修建的商品房早在2007年上半年就已竣工 严某天气发生在约定的交房时间以后，法律规定迟延履行后发生不可抗力的不能免除责任。故被告以发生不可抗力为由要求免责的辨解不能成立。原告按揭所贷款项在 ...

审查，已经超过法律规定仲裁申请期限，且并无证据证明在申请仲裁期间因存在不可抗力或其他正当理由而无法申请仲裁，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持 审查，已经超过法律规定仲裁申请期限，且并无证据证明在申请仲裁期间因存在不可抗力或其他正当理由而无法申请仲裁，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予 ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 时间最长、灾害损失最严重的冰冻天气，是属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。本院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需 ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 时间最长、灾害损失最严重的冰冻天气，是属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。本院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需 ...

被告无法交付房屋的前提下，原告有权利行使该抗辩权。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 时间最长、灾害损失最严重的冰冻天气，是属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。本院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需 ...