环保费的定义是“承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘等。”合同通用条款第32.1条也明确约定“承包人须随时保持施工现场整洁”。原告清除当地村民 表的真实性及关联性均有异议，认为费用计算表不符合双方合同约定，且其申报的变更工程内容不属于双方合同约定的工程范围，该部分工作被告已经包干给了 ...

一份函件加盖了公司印章，某某司仅提供了彭某春出具的没有具体变更及增加工某项目、工某、定价内容的字据，完全没有工某的核算、相应的工某设某图、 确认的增加墙纸、楼梯项目要求鉴定机构予以补充鉴定。 鉴定机构对本院委托的上述三项补充鉴定内容，于2011年7月6日向本院出具了《某某富广场公寓交楼标准装饰工某补充 ...

一份承包合同，华宇公司为甲方，庞某为乙方，合同内容为：“一、工程施某内容1.施某图纸中除绿化种植（含绿地内小园路及石桌、石凳）外的 和用材有所变更。硬化、绿化实际工程量以验收面积为准，报财政局投资评审中心审核。约定的变更工程主要有：追加了排水系统，二道河护栏改用大理石护板，广场铺设花岗岩改为x特级广场 ...

，宾格服务社抗辩其并未违约，未能按期交付工作成果是因创天公司频繁变更创意，导致合同内容已发生实质性改变。宾格服务社为支持其抗辩理由提供了下列证据：1 与“小崔”的往来邮件及聊天记录。但原审法院无视上述证据，仍是简单运用双方合同条款而加以否定，一审法院由此作出判决过于草率。3、原审判决未能公平分配举证 ...

实际履行，并且双方当事人为同一目的与相同的主体签订的两个合同，后一合同当然构成对前一合同内容的变更。苗某某诉称《协议书》、《承诺书》是两个民事 ”苗某某答：“不用提，因为还有承诺书。” 六、2006年元月25日，苗某某出具收条内容为：“今收到帮助刘某某办理鱼池岭钼矿价款及补偿款，协议约定数额伍拾伍万元 ...

，乙方将图纸变更冲减部分决算提供甲方审定后,加原中标价扣除3％保修金后一次付清。其余内容同九冶公司与广厦渭南分公司订立的合同内容基本一致。同日 。二、原审计算工程款逻辑错误。原审认定九冶公司与华秦五公司之间的分包合同及其补充协议无效，广厦渭南分公司对此无异议。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同 ...

组织不力、延误工期的现象，润峰公司亦存在工程款到位不及时、不足额以及增加、变更工程量等因素，同时施工期间还存在下雨、下雪工地无法施工以及春节、麦收放假等导致工期 兴公司与润峰公司之间系土地使用权转让关系。然而港兴公司与润峰公司之间的合同内容系确定其二者之间权利、义务的依据，对外不具有对抗第三人的效力。 ...

原北郊乡政府上诉称：一、双方于2000年12月24日签订的《企业资产有偿转让合同》对企业资产有偿转让的范围作出了明确约定，双方意思表示真实一致，完全符合我国 其同意并按原价退还给侯某某，此事实应属双方当事人协商一致对原有偿转让合同内容的变更。综上所述，原北郊乡政府请求依法撤销（2001）安经初字第X号 ...

，被告在举证期限内提交的加盖中国轻工业广州设计有限公司第五工程设计所的传真欲证明设计变更的事实主张的证据不是真实的，设计的文件提交给被告后的局部修改不符合合同 合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十二条当事人就合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列 ...

，违反诚实信用原则。第二、根据合同法规定，当事人协商一致才能变更合同内容，现夏某某强迫人寿公司变更合同，违反法律规定。第三、涉案险种已于1997年停办 某某书写的情节。 一审法院判决认定：夏某某与人保宣武公司订立的个人养老金保险合同系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法 ...