工程量的70%分割，每月根据完成的工程量分割，分割时另行签订割房协议。发包人向承包人以房抵顶工程款，在销售抵顶房屋时，按照双方约定的价格销售，由发包人开具收据 ，亦不是本案宏祥公司要求返还多支付工程款的义务主体。主要理由有三：首先，在实际施某中签订施某文件及工程决算的人系田xx。2008年12月25日 ...

本院提交了欧某于2009年11月1日出具的欠条原件，证明被告欧某已将工程款全部支付给了两原告，并收回了欠条。 被告工程公司辩称，本公司与欧某的工程款 第（五）项的规定，认定无效： 一承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； 二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设某程 ...

被告某某公司辩称：杨某且只有杨某借用我公司资质修建某某公路，我公司认为某某路施工人、承包人是杨某，我公司在某某路修建中不承担盈亏，不应支付原告工程款 的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原告现以某某路实际施工人身份，要求被告某某村村委会支付x元工程款，原告举示证据不足以证明其为某某路唯一的、实际的 ...

公司或原告收取任何费用。因此，达濠公司在该工程的施工过程中只负有检查的义务，而无需向原告承担支付工程款的连带责任。 被告达濠公司未提交相关证据。 被告 为x元。在该合同的通用条款26.1中约定“发包人应向承包人支付工程款（进度款）”；33.3中约定“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由 ...

被告商南交通局作为业主，明智拖欠农民工工资，却放任其承包单位转包和将工程款支付给不是实际施工人的白某乙，应承担连带清偿责任。故诉请判令被告白某乙， 企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；第四条规定：承包人非法转包，违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人 ...

》第3条“因工程质量引起的纠纷，发包人只起诉承包人，在审理查明有转包的，应追加实际施工人作共同被告，实际施工人与承包人对工程质量承担连带责任”和第5条“ 款，但是没有结果，因为：1、财权由区三建公司控制；2、工程款结算及工程款都没有按时支付；3、承包人同区三建公司财务对账一直不透明，矛盾较大，所以无法 ...

欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。” 2、金碧文苑X号住宅楼工程的工程量应当如何确定被告徐某某是否还拖欠了原告梁某某的工程款 本院认为，娄底市亿德兆 的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设 ...

承包协议，被告集贸市场公司无须与原告进行结算，也无须向其支付工程款，且华厦公司中途更换了施工承包人，工程目前也未全部竣工验收，无法进行最终结算； 和被告集贸市场公司共同承担x元。被告集贸市场公司已将该款作为工程款抵扣实际施工人即本案原告应得的工程款，由此酿成纠纷，责任在于二被告，故原告主张被告集贸市场 ...

于某某均没有证据证明已将应支付给实际施工人被上诉人王某某的工程款足额支付，故该上诉理由不予采信；关于某诉人称原审判决的工程款数额没有证据支持的上诉理由，该院 发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。本条规定虽然突破了合同相对性，但是受严格的条件限制：对于某承包人而言，只有在其怠于某使合同 ...

事实。据此，均理应顺延工期。永阳置业公司以合同约定工期与天宇建设公司实际施工的日期简单相减，主张天宇建设公司拖延工期143天，构成违约，理由不 《监理日记》，违反了\"工程变更工期顺延、停复工通知、向承包人支付工程款\"等职权，\"需要取得发包人批准\"的当事人双方的合同约定，对永阳置业公司没有约束力 ...