之内，有的工程按合同约定乾鸿公司享有直接指定发包权，有的工程因龙元公司不及时履行向分包方付款的义务或按计划完成施工进度致乾鸿公司不得不直接发包。乾鸿公司并未 的，由乾鸿公司承担损失，并相应顺延工期，由于龙元公司原因而暂停施工的，由龙元公司承担停工损失，不相应顺延工期等。双方约定合同造价暂定为3，537 ...

了工程量，且将原告（反诉被告）施工的部分工程另行承包给了他人，由此给原告（反诉被告）造成阻工、误工、停工及其他经济损失。在此情况下，原告（反诉 -9、2004年10月份至2005年12月份施工中，因甲方资金不到位以及台背回填不到位，所造成的误工费应由项目部索赔。A-a、双方按签证单根据实际情况合理确认 ...

112.495万元（2009年1月18日至2009年6月19日=151天）；因被告原因造成原告机某、人某等窝工损失费91.085万元，以上三项合计502.3 日，原告仍未整改完毕，部分验收不合格；4、原告为了提前支付工程进度款，骗取监理和甲方工地代表，在没有施工监理总监理签字的情况下取得中间验收证书。 ...

2008年1月21日签订的施工合同；2、金銮公司支付工程某x.58元;3、金銮公司赔偿因窝工、停工造成的各项经济损失共计x.40元（损失暂计算至2008年12 金銮公司可以市场价接收。3、黄某乙上诉主张的各项损失，系黄某乙自身的原因造成的，应由黄某乙自行承担。 金銮公司上诉称：1、原审法院适用法律错误 ...

许可证和施工许可证等重要报建手续，直接导致本工程不能按法定程序办理竣工验收。上述种种原因不仅导致工期拖延，而且造成省六建公司停工、窝工等损失合计926627.40元。3、 手续，可以据实计算；决算书21，内容为签证，因无监理签证，不应予以认定；决算书22，内容为甲方（注：恒升公司）做工程量，此项目与省 ...

隐蔽工程验收，经监理审核工程量；（6）室外工程因设计图纸不全，先暂定价，待设计图纸出来后按设计图计算工程量。按合同规定计算价格。2、本次材料价格 制作安装中发生的图纸变更以及配件、原材料的改变等。某某公司将调整原因、金额以书面形式通知甲方及监理,某某公司及监理确认调整金额后作为追加合同价款，与合同价款 ...

不能证明在擅自使用时即存在。若存在，被告当时为什么不进行证据保全，及时向原告索赔呢证据2、被告的传票；证据3、被告的起诉状，证明被告已就所谓的工程质量 付足合同厂房总价款的85%，计75.3万元。因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方停工、窝工损失的，应由甲方承担相应的经济损失，对延长工期作双倍延长 ...

修理、发包人可委拖其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害费赔偿责任。○4 认为原告的证据4中关于医药费4000与本案不是同一法律关系，原告不是人身损害索赔主体，受伤人员可另行诉讼解决。根据合同内容无法确定1600元清场费应由 ...

，室外工程经监理批准开工的时间比合同约定的时间推迟了22天。室内工程因停电停工5天。另外，由于未能及时确定外墙涂料和屋面瓦颜色，1997年6月至8 总队已达成协议，愿自行解决屋面防水开裂、起鼓问题。故本院根据鉴定报告的责任原因分析，认定双方当事人对外檐墙面抹灰龟裂问题均有一定责任，修复费用应由双方共同 ...

工程进度款应计利息12.x万元+拖欠工程进度款应计利息0.x万元+被告原因停工应计付生活费lO.32万元+被告原因缓建、停建应计付违约金15.x万元-施工期间累计 的授权书应认定，被告道县工商局自行付维修费x.28元，因合同约定工程未经有关方面验收，甲方不得使用，否则，按自行验收处理，由此而发生的质量 ...