认同鉴定机构的意见，对原告的该几组证据不予认可。对补充证据《建设工程委托监理合同》的真实性未提出异议。 被告昆明万达为证明其答辩意见，向本院 ，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费x.40元，由原告四川省第一建筑工程公司负担x.84元，被告昆明万达房地产有限公司负担x.56元，保全费5000元 ...

配件不符合国家强制性规范要求，存在极大安全隐患，因此，双方一致同意对该部分的工程全部拆除…… 协众机电公司对该证据的质证意见是：与本案无关。 本院经审查认为 因其形式要件不合法，且其所证明的问题与其自身有利害关系，又与《建设工程委托监理合同》中的禁止性规定相悖，故本院对该“证明”中关于该公司实际监理到 ...

刑诉(2010)X号起诉书指控被告人胡某、张某甲犯玩忽职守罪，被告人霍某某犯工程重大责任事故罪，于2010年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 负责拨付。5、拨款申请证实，资金款项已拨付。6、建设工程委托监理合同证实，固始县建设工程监理公司该工程监理服务费用x元。7、委托书证实，固始县建设 ...

有限公司（简称宏博公司）及被告洛阳甲元建筑设计有限公司（简称甲元公司）建设工程勘察设计合同纠纷一案，本院于2010年9月18日受理。宏博公司、甲元公司 工程勘察设计管理条例》第二十八条规定：建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件，确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程 ...

本院经审理查明的事实与原审相同。 本院认为，市招生办和宏远监理公司双方签订的建设工程委托监理合同以及监理补充协议合法有效。根据协议约定和实际情况，该工程的 双方协商确定为x元，但其没有提供充分证据予以证明，本院不予支持；宏远监理公司营业执照到期后未继续参加年检，但公司没有注销，仍具有诉讼主体资格。市 ...

，河南申元律师事务所律师。 原告许昌恒基建筑有限公司与被告许昌泓基贸易有限公司建设工程施工合同纠纷一案，于2008年9月25日诉至许昌市魏都区人民法院。在提交答辩状 15天，2#楼因下雨停电、停工34天；5、建筑工程委托监理合同，证明被告于06年10月18日才聘请监理公司，影响原告正常施工；6、监理 ...

因被告的不配合致使招投标无法继续，被告应返还押金。原告多次找到被告要求履行合同、返还保证金及押金，但被告一直拖延。故诉至法院，请求判令被告给付原告预付款 被告要求给付预付款、返还保证金及押金无果。 上述事实，有原告的陈述、北京市建设工程委托监理合同一份、永富公司收据一份、索取施工图押金收条一份等证据， ...

人林业局的委托代理人龚自平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院查明，2004年11月19日，凯乐公司通过招标与林业局签订了《建设工程施工合同》， 凯乐公司提交的证据《验收申请报告》和《质量评估报告》上仅有怀德公司总监理工程师的签字和的盖章，没有证据证明林业局是否收到或者何时收到过凯乐公司提供的 ...

工程于2004年5月20日已基本完成。说明双方是按2003年9月1日签订的建设工程合同履行。2、第三人在施工中有大量未完工项目，并存在质量问题。原告及第三 向被告提供的。原告与第三人认为该证据与本案无关。 第六组证据：《工程委托监理合同》。证明：l、监理工程师职责。2、上述原告甩项的内容经监理确认后， ...

工程公司的营业执照和建某资质证书，证实该公司具有相应的建某资质。 5、《建某工程委托监理合同》，证实被告贺州投资集团公司与南宁华轻建某监理有限公司 的规定，判决如下： 驳回原告林某、黄某甲要求被告广西壮族自治区河池市建某工程公司、广西贺州投资集团有限公司赔偿经济损失x元的诉讼请求。 案件受理费300元 ...