进行施工。 2007年9月15日，原告的项目负责人与被告的项目负责人签订《补充合同》，约定：“苏仙区城建综合开发公司郭某某(以下简称甲方)，郴州市建筑装饰 亦确认在基础施工前就已经对设计进行了变更，设计变更后没有重新对工程价款另行约定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 ...

；双方约定合同价款的其它调整因素：设计变更和现场签证。……被告仅将中标合同于2003年5月27日报到了洛阳市建设工程项目招标投标管理办公室备案，而补充协议未 罚款100元，有X号楼的技术负责人签名确认违规事实，本院予以支持。关于工程的延期交付，因该工期正是在国家非典型性肺炎流行期间，属不可抗力的影响， ...

工程材料统计行文进行了保全证据。现场记录显示：（一）X号楼建筑面积按设计是4496.03，其中A区（西单元）1-X层框架部分面积404.23、3- 实施条例》、参照《郑州市建设工程材料基准价格信息》（2009年第一季度）和管城建筑公司的购物发票及租赁合同和双方确认的图纸部分的补充说明：①现场材料价值为 ...

日止按中国人民银行同期贷款利率计算给付利息。对此，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，晟峰工程处应 答辩称应以合同和设计变更来认定。本次二审中鉴定部门认为按图纸计算为18,893.00元，应增加13,893.00元。因鉴定部门按图纸进行了补充鉴定，应 ...

万元表示认可。另双方认可该项工程款润峰公司已支付63.8904万元。 洛阳市规划建筑设计研究院分别于2005年3月24日、2005年4月14日、2005年4月 预售许可证》。 七、2004年润峰公司与一拖监理公司签订《建设工程委托监理合同》及《补充合同》，委托一拖监理公司对珠江路X街X#楼、6#楼 ...

扣留30万元作为质保金，期满验收符某要求后，一次性退还。十六、关于建筑工程设计安装以及图纸的规定：按国家现行规范和标准执行，竣工后丙方向甲方提供 予以确认。 本院认为，朝阳三建与百科网络公司、百科房地产公司签订的《建设工程施工合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效。 ...

责任，原告的主张是错误的，我方不存在违约的情形。而对合同中有这个约定没有异议。对补充证据，我们认为没有证据效力，情况说明是给被告与城建监理公司 工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；……。”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四 ...

责任，原告的主张是错误的，我方不存在违约的情形。而对合同中有这个约定没有异议。对补充证据，我们认为没有证据效力，情况说明是给被告与城建监理公司 工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；……。”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四 ...

改革委员会价格认证中心鉴定，恒辉公司累计应付四建公司工程款x.27元（已完工程项目鉴定价格x.63元+地下室变更项目鉴定价格x.81元+留守人员工资x元+经济签证 变更的审核权，并无禁止约定。而且，双方签订的补充协议和建设工程造价咨询合同均约定现场签证、设计变更按实结算。四建公司提交的全部经济签证和 ...

特别授权。 申请再审人XX住宅集团洛阳置业有限公司与被申请人河南XX园林艺术工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，洛阳市洛龙区人民法院作出(2007)洛龙民初字-2第X号 有限公司于二00七年八月十七日作出补充鉴定，其补充鉴定结论为：（一）原告按设计变更要求施工的项目27#签证工程造价为四万五千零五十 ...