某收资料以及其他有关证明文件提交桂平市房产管理所。 本院认为，（一）关于原告谢某甲与被告五星公司所签订《商品房买卖合同》效力如何认定的问题。本院认为，原告 合同义务。 （二）关于被告五星公司是否存在违约行为，应否向原告给付逾期违约金的问题。本院认为，根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条“交付竣工某收 ...

责任及经济赔偿由甲方全部负责。6、如因甲方未能准时还款造成乙方销售36套房产，甲方不及时履行配合义务（包括办理房产证、银行按揭、银行放款等所有相关手续 关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条规定“当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予 ...

如逾期，则按国家法律法规实行。五、房屋建成并经有关部门综合验收后六个月内，由甲方为乙方办理好房产三证手续的工本费及有关税、费由乙方自负。乙方该房屋装修 加，仍按900元领取，领取到交房为止。五、三万元违约金的问题：根据第二次合同的约定，安置到165部队的安置房无法兑现，是属违约行为，但考虑到导致违约的 ...

合同上的面积是暂时面积，最终以房产证上登记的面积为准；4、①原告诉请第三项中违约金的问题，被告虽未按期交房，但被告在符合交房条件时，通知了 的方式进行处理；第八条约定被告应当在2008年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下条件：商品房经设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、建设 ...

合同上的面积是暂时面积，最终以房产证上登记的面积为准；4、①原告诉请第三项中违约金的问题，被告虽未按期交房，但被告在符合交房条件时，通知了 的方式进行处理；第八条约定被告应当在2008年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下条件：商品房经设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、建设 ...

合同上的面积是暂时面积，最终以房产证上登记的面积为准；4、①原告诉请第三项中违约金的问题，被告虽未按期交房，但被告在符合交房条件时，通知了 的方式进行处理；第八条约定被告应当在2008年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下条件：商品房经设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、建设 ...

合同上的面积是暂时面积，最终以房产证上登记的面积为准；4、①原告诉请第三项中违约金的问题，被告虽未按期交房，但被告在符合交房条件时，通知了 的方式进行处理；第八条约定被告应当在2008年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下条件：商品房经设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、建设 ...

合同上的面积是暂时面积，最终以房产证上登记的面积为准；4、①原告诉请第三项中违约金的问题，被告虽未按期交房，但被告在符合交房条件时，通知了 的方式进行处理；第八条约定被告应当在2008年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下条件：商品房经设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、建设 ...

合同上的面积是暂时面积，最终以房产证上登记的面积为准；4、①原告诉请第三项中违约金的问题，被告虽未按期交房，但被告在符合交房条件时，通知了 的方式进行处理；第八条约定被告应当在2008年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下条件：商品房经设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、建设 ...