行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新 、并进行行政处罚职责的前提条件。综上，上诉人诉徐州市建设局不履行验收开明市场综合楼某行政法定职责缺乏事实依据，一审判决认定事实基本清楚，适用法律 ...

，该项费用应由金鹏公司承担。对于提前完成工程项目的奖励问题，因所有竣工验收手续载明的竣工日期均为2001年8月16日，金鹏公司以其中的“单位工程交工 的，不能按二级资质取费，应按劳务费给付；因工程存在质量问题无法进行质量验收，应赔偿给公司造成的经济损失。 各方当事人举证、质证意见如下： 第一组证据： ...

，准备天基板安装，网架3支座安装施工。该工程必须在10月中旬以前竣工验收，各施工单位在10月中旬撤离施工现场，有困难自己想办法，加班加点克服 ”检测报告、瑞普石化试验中心网架工程变更审核意见、关于综合中间试验中心网架工程竣工结算审核情况说明、北京中天恒达工程造价咨询有限责任公司关于“综合中间试验中心 ...

卷帘）、x-95（供配电系统设计规范）、x-2002（建筑电气工程施工质量验收规范）的要求共同委托工程质量鉴定中心进行司法鉴定。工程质量鉴定中心经过现场勘验 协和医院施工现场安装防火卷帘门的负责人孟洪斌持安富业公司自行制作的工程竣工验收交接单，来到协和医院中控室找到正在履行防火、监控职责的工作人员孙勇 ...

，第二次收文单位是深圳房地产权登记中心。而被告前后两次取得深圳市建设工程规划验收合格证，第一次是2004年6月4日，发证单位是深圳市规划与国土资源局 天）为原告办理好《房地产证》的义务。被告没有按照合同约定在取得工程竣工验收证明之日起的150日内书面通知原告共同向深圳市房地产权登记机关申请房地产转移 ...

凯乐公司与林业局均不服，向本院提起上诉。凯乐公司上诉认为原审判决认定工程竣工日期为2006年4月28日错误，林业局没有按合同约定支付工程款，已构成违约 在2005年10月30日向林业局提交《工程结算书》时，该工程并未进行竣工验收。故凯乐公司要求林业局按最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律 ...

交付使用。”和双方所签订的“建筑工程施工合同”第六条第二项的约定“工程未经验收，甲方(上诉人王XX)提前使用若发现质量问题，乙方(上诉人XX公司)概不负责。” 建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的， ...

凯乐公司与林业局均不服，向本院提起上诉。凯乐公司上诉认为原审判决认定工程竣工日期为2006年4月28日错误，林业局没有按合同约定支付工程款，已构成违约 在2005年10月30日向林业局提交《工程结算书》时，该工程并未进行竣工验收。故凯乐公司要求林业局按最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律 ...

％（人民币５５万元），工程完工后，海原环保公司７日内组织有关部门进行工程验收，并将决算报告报三亚市审计局核准后，一次性付清所有工程款；工程质量要求： 合同后于２００３年１０月２１日将工程交付给海原环保公司使用。工程未经有关部门竣工验收。关于海原环保公司要求使用工程，三亚垃圾处理厂筹建处曾给福建五建公司 ...

和竣工表格的格式要求，只要乾鸿公司书面承诺以下事项，龙元公司就可办理竣工验收手续，即乾鸿公司确认建设面积、工程造价，确认工程项目是否符合设计要求 年6月5日向监理单位上海振华工程监理有限公司提交了施工单位分阶段工程质量验收报告，监理公司予以签收认可。 审理中，本院委托上海光华会计师事务所有限公司对乾鸿 ...