双方的约定向原告支付相应的违约金。本次诉讼中，被告以奥运施工限制措施是不可抗力的原因造成延期交房作为抗辩理由，依照天津市第二中级人民法院(2010)二中民四终 鉴于被上诉人考虑奥运会召开的因素，同意放弃全部逾期交房利息和逾期交房违约金的20%，原审法院照准并无不当之处。上诉人以不可抗力及情势变更为抗辩 ...

，应赔偿的范围和数额。 关于合同约定的受载期前后鲅鱼圈附近海况是否构成不可抗力。原告认为，签订运输合同时双方均知晓鲅鱼圈海域存在冰冻，被告可以在预备航次 吨乙醇确用于自身生产，也未举证证明货款差价系因紧急采购而非市场波动等因素导致，因此原告提交的证据不足以证明其主张的货款差价损失与被告违约行为具有因果 ...

承担举证责任。”同时《中华人民共和国民法通则》规定的一般侵权行为的免责事由有不可抗力、受害人过错、意外事件等，本案西平县人民医院并无证据证明造成损害结果发生的 《医疗事故处理条例》第四十九条的规定，应作为确定医疗事故赔偿数额的因素，但本案原审原告选择的诉由系医疗损害赔偿纠纷而非医疗事故赔偿纠纷，原审 ...

故不需承担责任的抗辩主张，除原告的房屋存在自身质量问题，发生事故时存在不可抗力二个因素可减轻两被告的赔偿责任的理由予以采纳外，两被告擅自开挖土地，破坏 正确的。 三、一审判决实体处理对答辩人不公。(一)一审判决将暴雨天气认定为不可抗力而减轻两上诉人的赔偿责任是错误的。顺德地区一年四季都有暴雨天气，涉案 ...

采取的应对措施已经作了充分的结论，作为被上诉人已经恪尽职守，造成事故的原因是由于不可抗力所致。(二)本案并不存在迟延履行的情况，“浙甬1098”启航的时间是2月 等资料，认为事故原因是:1．船员素质差是事故的关键因素；2．船舶技术状况差是事故的潜在因素；3．错误选择“鹅冠角”附近抛锚是故事的直接原因； ...

沟路段进行施工，从2008年9月4日起，车辆无法通行，直到11月，存在不可抗力情况下，双方无权相互追究。本案中，原告停产是由于某球经济危机导致，而非 圆满加工。 …… 八、所有进厂矿石以甲方出某的磅单为准。 九、若遇不可抗力的因素致使合同无法履行，由双方协商做出某充规定，补充规定与合同具有同等法律效力 ...

充填，完货时存在一定的亏舱，这是造成货物移位的因素；(4)雷雨大风天气是事故发生的客观因素。海南海事局认定，本案是一起船员的过失所造成的责任事故。 承担赔偿责任。本案两被告请求免除赔偿责任，应当举证证明本案货物的灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的。两被告在审理 ...

拉纳公司上诉称，1、原审法院判决认定二○○○年四月十三日至十四日的大风天气属不可抗力，缺乏事实和法律依据。冯某应当预见乌鲁木齐市的春季大风天气，作为承揽方的 原因，而是由于该广告牌的载体女儿墙在外来的不可抗力作用下大面积倒塌而造成，该广告牌的倒塌是我方无法抵御的外来因素造成，是我方以最大谨慎和最大努力 ...

，购房合同及补充协议中约定的不可抗力是指当事人不能预见，不能避免且不能克服并阻碍合同履行的客观情况，包括自然因素和社会因素，购房合同第九条约定的 的举证来确切计算，湘潭仲裁委员会作出的（2011）潭仲裁字第X号裁决未剔除不可抗力情形的原因产生延期交房的时间是不妥当的。依照《中华人民共和国民事诉讼法》 ...

原因是不可抗力暴雪导致的上诉理由也不能成立，因不可抗力作为免责是由，必须是不可抗力是导致损害发生的唯一因素，且当事人无过错，显然猪场倒塌前是存在质量瑕疵的 技术不到位，提出意见，而不采取有效的措施，防止损失扩大，最终加上暴雪因素导致猪圈倒塌，实属双方均有过错，各自应承担相应的责任，原审判决对上诉人双方 ...