倒塌事实存在，但也不能作为被告免责事由。故被告抗辩原告厂房顶棚倒塌属不可抗力的理由不能成立。关于修武机械公司与原告是否存在合同关系问题，从原告提供的 合同纠纷，应属于加工承揽合同纠纷，一审认定法律关系错误。根据《建筑法》和《合同法》规定，所谓建筑工程活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的 ...

事实清楚，程序合法，但适用法律和裁判结果部分有误，应予纠正。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第四十五条第一款，《中华人民共和国民事 ，但又认定上述合同条款有效，系自相矛盾。二、延期交房系被申请人过错和不可抗力造成。被申请人拒不办理土地使用权过户，致使无法办理建设工程规划许可证，被规划部门 ...

属于原告违约，故定金不应退回。2010年9月29日国家颁布的措施并不属于不可抗力的因素，也不是不可预见的。根据被告查询，原告交纳社会保险已经超过1年 定金x元及利息1000元的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十五条，最高人民法院《关于审理商品房买卖 ...

导致工期延长，其应免除逾期交房的违约责任。依据合某约定因政府原因和自然灾害的不可抗力所造成新和香江城X号楼工程延期，且延长工期共计73天，故新和公司延期 交房共计73天，双方签订的合某第八条已明确约定，因政策原因和自然灾害等不可抗力，新和公司可以延期。因此该73天应从新和公司逾期交房的违约时间内剔除。 ...

非法活动的财物和非法所得，并可以依照法律规定处以罚款、拘留。 《中华人民共和国合同法》 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第六十条当事人 ，房地某开发企业应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。因不可抗力或者使用不当造成的损坏，房地某开发企业不承担责任。 《商品住宅实行住宅 ...

，国家防总决定启动防汛Ⅲ应急响应。原告认为该份证据只能证明岳阳发生了洪灾，但属不可抗力，原告不应承担责任； 5、xx建材厂受灾情况的现场照片一组，证明被告方受灾 因遭受强降雨存在损失，也属不可抗力所致不应由原告承担责任，对被告的反诉请求本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第四十一条、第六 ...

要求原告凭通知书签订工程承发包施工合同和办理合同备案手续，依据《中华人民共和国合同法》第三十二条，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者 株洲市湘科工程建设咨询监理有限公司确认同意，工程停工10天”。“涨大水停工系不可抗力无须承担民事责任”属事实不清，证据不足。2、审计结论应当作为双方的 ...

年秋天，黄某涨水造成上诉人所承包的土地被水淹没系事实，属于法律规定的不可抗力事件。上诉人作为承包方，在96年度承包之前和承包期间，已将大部分承包金交给发包 签合同约定一切自然灾害由林某甲负责，村委不承担任何责任的条款显失公平。根据合同法第五十四条规定，在订立合同时显失公平的，当事人一方有权请求人民法院 ...

社区卫生服务中心基础设施建设项目可行性研究报告的批复”，拆除本案所涉出租房屋，属于不可抗力原因所致，故潘某某主张其营业及其他损失没有事实和法律依据，原审判决东方医院赔偿潘某某经济损失x元不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一 ...

而转让铺面带有欺诈性的主张，本院不予支持。我国《合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。”而根据我国现行有关法律和民法学理论，适用不可抗力的范围确定为：一、自然灾害；二、政府行为；三、社会异常事件。政府行为主 ...