质量问题为由未付。另查明被告于房屋竣工前即搬进新房内居住至今。原审法院认为，原被告之间系建设工程施工合同纠纷。原被告之间口头订立的建设工程施工合同，系 义务。原告为被告建房竣工后，被告搬进房屋居住至今，应视为该房屋已经被告验收合格，同时也应视为原告已经履行了自己的合同义务；被告尚欠建房款8790元未付 ...

由原告承包被告位于新郑市X路滨河帝城X号楼的外粉工程，并约定工程款在工程验收后20天之内一次性付清。工程结束后，经原、被告双方结算，被告于2005年 给原告工程款x元，下欠x元工程款被告至今未某。 本院认为，原、被告双方签订的建设工程施工合同是在平等自愿的基础上签订的，系双方真实意思表示，合法有效，原 ...

未付工程款提出诉讼请求，城建公司以明臣公司未付清工程款为由不配合明臣公司办理建设工程的竣工验收备案手续，理由不充分，本院不予支持。城建公司作为施工 的计价方法或者计价标准结算工程价款。 建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。 6、《最高人民法院关于 ...

验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人某当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 《最高人某法院关于审理建设工程施某合同纠纷案件适用法律问题的解释》 没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人某诉之日。 《中华人某共和国民事诉讼法》第一百二十八 ...

及应付的质量保修金42万元，莆田涵江医院拖欠涵城建公司工程款余额为x.8元未还，已构成违某。涵城建公司请求莆田涵江医院支付工程款余额为x.8元及该款 双方当事人均无异议。根据莆田涵江医院与涵城建公司签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款第九条竣工验收与结算32.3项约定：发某人收到承包人送交的竣工 ...

中华人民共和国合同法》第二百七十九条的规定：“建设工程竣工后，……验收合格的，发包人应当按照约定支付价款……”建设工程施工合同通用条款第32条第2款约定：“ 《建设工程施工合同》通用条款13.1.（2）项的约定，“发包人未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行”的工期应相应顺延。因华亭公司未按约 ...

。质保金因保修期未满也不应返还。技改公司为此交纳鉴定费x元。 原审法院认为：技改公司与枫叶公司签订的《枫叶国际广场Ⅱ标段建设工程施工合同》及附件、《 公司即擅自使用，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用 ...

向国联公司发函，国联公司在收到函件后，对工程的进度未提出异议，回复称其资金在解决之中。根据《建设工程施工合同》关于“国联公司、山水职业学院如不按合同 2006年10月23日，但是根据《建设工程施工合同》关于“发包人收取承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天不提出修改意见，视为竣工 ...

《中华人民共和国合同法》第二百八十六条和《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，上述未付款利息具有优先受偿权，宝钢公司要求具有优先受偿 公司是否逾期备案制竣工验收问题。本案系争工程双方约定的竣工时间在合同履行过程中进行过变更：2004年4月18日的《建设工程施工合同》约定为2004年12 ...

3月16日签订的《上海市建设工程施工合同》的补充协议书（以下简称补充协议一）的第三条施工周期约定：如乙方到了2006年元月10日仍未竣工，就要从 交接，双方确认需要某公司提供的资料中仅缺建设工程竣工验收通知单某公司尚未提交。 以上事实，有建设工程施工合同、补充协议、建设工程施工许可证、授权书、任命书、 ...