。 3、因甲方的原因造成的损失责任由甲方自负。(八)其他：该项目临床前研究工作应在六个月内完成(以合同生效并付款之日起计算)，每延期一个月，乙方 补充》约定“多维药业协助李某进行中试试验及样品加工，资料整理工作”，药物研究所未能举证其协助李某进行中试试验证据，就中试试验及样品加工工作未完成双方均有过错 ...

仍未履行上述义务，致使罗某无法办理房屋产权登记手续，双方因此形成讼争。 以上事实，有罗某举证的《长沙市商品房买卖合同》、《收款收据》、某公司举证的 迟延履行金。 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的， ...

该单据不具合法性。证据3真实性无异议，但不能证明达权公司延期付款，合同约定每层楼完成支付85%的工程款，不是按进度来支付款项，且该4份验收单均有 充分证据证实，也明确表示不对工期延误的原因及顺延的合理期限提出鉴定申请，故建工公司应当承担举证不能的责任，本院对其提出的要求达权公司承担工期延误违约金的请求 ...

条件尚未成就，就谈不上上诉人违约。起诉后被上诉人要求法院查封款项，也不是上诉人的原因造成，更谈不上违约。一审判决上诉人支付利息没有事实根据。二、一审判决程序 又申请法院向路通公司调取证据，被上诉人没有在举证期限内申请法院调取证据，法院不仅去调取而且予以采信，违反了证据规定。综上，请求二审撤销原判，发回 ...

无法继续履行的原因是否系哪一方或双方的违约行为。根据合同约定，原告已支付定金150000元和第一期购房款368000元，其余购房款777000元由原告向银行申请公积金 的反诉请求，本院认为，导致涉案合同无法继续履行的原因系调控政策，并非原告的违约行为，且被告未举证证明其在调控政策出台后向原告催告履行或 ...

时间为由撤销该工伤认定决定。2010年10月11日，第三人再次提出工伤认定申请。2010年10月29日，被告作出台路工伤认定［2010］X号工伤认定决定 十七条职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由该用人单位承担举证责任。用人单位拒不举证的，社会保险行政部门可以根据受伤害职工提供的证据 ...

特快专递邮件详情单”一份，该“国内特快专递邮件详情单”封面的邮寄品名内容上记载：民事反诉状二份、身份证复印件一份、延期审理举证申请书一份、债某转让协议书一份二页。 违约金的民事责任。质量认证书系在李某承包经营期间被吊销和注销，又系李某的原因被吊销和注销，且李某在签订转让合同时也未提出异议，因此李某上诉 ...

失败，有禄公司有权不予退还。但有禄公司并未证明这一事实，应当承担举证不能的不利诉讼后果，x元信用保证金某当退还李某。综上所述，依据《中华人民共和国 基本情况登记表，并提交了办理融资业务需要的15份材料，其作为委托人的义务已经完成，故委托事务没有完成是上诉人的原因造成的。《委托融资协议书》约定：如因石林 ...

违约责任；有下列情况之一，甲方有权单方终止本合同：乙方无正当理由延期开工的；由于乙方自身原因，不能保证施工进度和工程质量时；乙方将工程进行任何转包时。 时有发生，至2008年9月，工程全面停工。在本院审理期间，根据被告湖南泓溧公司的申请，本院委托永州市华林司法鉴定所对已完工程造价进行鉴定，结论为：已完 ...

本院院长批准，延期审理二个月。在本院审理过程中，郴州市人民检察院因需调取新的证据，建议延期审理二次。本案现已审理终结。 公诉机关湖南省郴州市人民检察院指控：2010年4月份，被告人 然后他又向女房主心脏部位扎了3刀某上，扎刀某时候，那女房主因为痛的原因扭动身某。他扎了几刀某，卢某接着又扎了几刀，卢某又 ...