所列条件:取得了《住宅交付使用许可证》；被告对该房屋设定的抵押已注销；被告已按规定缴纳了物业维修基金；被告承诺在2007年12月31日前办理房地产初始登记 之日起15天内，由双方依法向徐汇区房地产交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证），故原告要求被告支付逾期办理产权登记（ ...

下列条件：取得了《住宅交付使用许可证》；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金；甲方承诺在2007年12月31日前办理房地产初始登记 证明被告系应原告要求切割剪力墙。原告表示，原告没有上访，也没有提出书面申请，信访单和申请书与本案无关；原告收到的600元补偿款，只是针对电路不通的 ...

下列条件：取得了《住宅交付使用许可证》；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金；甲方承诺在2007年8月31日前办理房地产初始登记 ，证明被告系应原告要求切割剪力墙。原告表示，原告没有上访，也没有提出书面申请，信访单和申请书与本案无关；原告收到的600元补偿款，只是针对电路不通的 ...

原告应在收到通知之日起的3日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验；自本合同签订之日起的3日内，向房地产交易中心申请办理转让过户手续；上述房地产权利转移日期以徐汇区 （房租），从房款中扣。该合同补充条款约定，1、按国家规定纳税，2、维修基金转让给原告，3、煤某使用权、有线电某使用权、电某赠送给原告，4、交 ...

的条件为被告取得了《住宅交付使用许可证》、对该房屋设定的抵押已注销、已按规定缴纳了物业维修基金。合同第十一条约定，被告定于2008年12月31 按一般装修标准，吊顶高度还是符合一般装修高度标准的。 另，原告未向本院申请有关房屋质量问题所引起的价款减少数额方面的评估。 以上事实，有上海市商品房预售合同、 ...

X村X号X室；类型：住宅；建筑面积40.87平方米;权利人宋X;买卖条件:房屋总价517,000元；甲乙双方约定定金总额517,000元，剩余定金21,000元由 相关部门的维修基金(若有)、管理费押金（若有）、水、电表安装费或押金（若有）、电话初装费(若有)、煤气初装费（若有）、有线电视申请费（若 ...

；原告对该房屋设定的抵押已注销；原告已按规定缴纳了物业维修基金。合同第十三条约定，该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，原告应在交付之日前十天书面通知被告 已送达。合同补充条款第六条约定，被告违反本合同第十四条的约定，不办理过户申请手续和申领小产证的，逾期一天应按照总房价款之万分之三向原告支付违约金 ...

，导致原告无法进行所有权的过户登记。二被告因与美景湖公司的债务纠纷，申请潢川县人民法院对该楼全楼进行了查封。在法院公告后，原告依法提出了执行异议。 房地产开发有限公司的证明各1份，证明潢川县房产交易过程中维修基金由开发商统一代交并由开发商负责办理房屋过户登记手续，因开发商逃走没有办理过户手续，原告没有 ...

，导致原告无法进行所有权的过户登记。二被告因与美景湖公司的债务纠纷，申请潢川县人民法院对该楼全楼进行了查封。在法院公告后，原告依法提出了执行异议。 房地产开发有限公司的证明各1份，证明潢川县房产交易过程中维修基金由开发商统一代交并由开发商负责办理房屋过户登记手续，因开发商逃走没有办理过户手续，原告没有 ...

相关手续；协议签订后，原告撤诉，案件受理费由原告负担。协议签订后，原告向法院申请撤诉。之后，原、被某各方就拆迁利益分配事宜，又起争执。 另查，本案 和X幢X号X室的维修基金3243.59元。因原、被某意见不一，致调解未果。 上述事实，有户籍资料、建房用地申请表、农村宅基地使用证、房屋拆迁补偿安置协议、 ...