地下水浸泡，使部分外露钢筋产生锈蚀，于1999年6月28日宏运公司在组织自行装修抽水后发现上述问题，现已委托自治区科研所做了结构鉴定检测。针对箱基部分混凝土质量缺陷 元的代购材料和代垫费用，在宏运公司提供了购货合同、发票、收条等证据后，三建公司在一审法院规定的举证时限内未表明质证意见，也不能提供相反的 ...

9-9的X号墙面施工内容已明确标注，属原投标报价范围，且明确不属于“内装修”范围，该部分费用应由华西公司在原预算中考虑。审理中华西公司提供国家技术监督局 属零星工程，但仍属合同规定的图纸表明的工程，故一审判决认定华西公司实际完成工程某有项目的时间为9月26日，并由此认定华西公司延误工期76天，是正确的 ...

施工；2009年11月2日完成全部主体工程施工；2010年1月7日完成内外装修工程施工；2010年1月19日，经南阳市建委评优委员会检查验收，该工程被核定 》第二百八十三条之规定，被告未按照约定的时某提供资金的，原告可以顺延工程日期。由于被告的违约行为和过错造成原告延误合同约定的工期，原告可以依法顺延 ...

61769.50元。 被告肖某辩称：答辩人仅与刘某沙签订过装修合同，与原告间没有合同关系，故原告的诉讼请求应予驳回。 经审理查明：原告某某公司登记成立于2011年 人民共和国合同法》第九十七条、第二百六十二条、第二百六十八条的规定，判决如下： 确认本案《工程合同书》业于2011年6月23日已被解除； ...

装修工程。第二条质量保修期第三款约定装修工程为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。双方在补充协议第一条中约定，工期自2006年6月17日开工至 当事人的真实意思表示，不违背法律的禁止性规定，应为有效合同。合同签订后，双方即应按照合同的约定，行使自己的权利，履行自己的义务。广宇公司对该工程进行 ...

)发生协议关系，否则甲方有权收回房屋和财产。被告刘某将该五间房屋租赁后装修即开始经营歌厅、酒吧，并分别于2007年11月30日、2009年1月20 达成的民事协议，一方不可强制他方与其续签房屋租赁合同。其二，按照原、被告双方房屋租赁合同的约定“刘某与他人合作经营该酒吧，应取得原告方同意，且工人俱乐部只 ...

停工），经乙×公司确认，工期相应顺延，但乙×公司不承担包括甲×公司窝工、停工、机械进出场、台班费在内的其他责任；本合同规定的竣工日期是指本合同约定 工程造价的4%，房面、卫生间、厨房、阳台、外墙面等防渗漏保修5年，装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修2年，以上保修期满扣除维修费后分批退还 ...

第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，作出如下判决：一、被告（反诉原告）郴州市郴江建筑工程有限公司返还原告（反诉被告 号民事判决书，判决认定郴江公司与雄丰公司双方之间的合同合法有效，在合同履行中，郴江公司没有在约定的工期内完工，郴江公司承认有违约行为并同意处罚违约金 ...

的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向 向被告蓝山县泰丰房地产有限责任、永州市建设工程监理有限责任公司提出书面申请，要求延长工期90天，被批准延期70天。 上述事实，有原、被告陈述、商品房买卖合同、收款 ...

铜仁市金滩商业休闲港二楼租赁面积650平方米场地，根据被告的要求对该场地进行装修。被告派出施工指导，承诺工期为45天，并要求原告支付其施工指导工资一万五千 的产生，并不影响原被告双方签订的特许经营合同的成立与履行。 根据《特许经营条例》第二十三条的规定，特许人向被特许人提供的信息应当真实、准确、完整， ...