竣工报告95－97页，96页明确工程金额100万元，再次对合同价格予以确认。原告提出增加工程量是无稽之谈，因为这不是摧毁原来的工程量，进行重新建造，而是建造前就予以变更，而且其中还减少了大量的工作，原告也没有提出增加工程量要求付款，所以本案没有审价的必要。请求法院驳回原告的诉讼请求。 经 ...

被告应提供的备案验收材料，但被告一直拖延至今，使原告无法完成工程验收报备工作。依照本合同第二部分通用条款第35.2条约定，承包人违约，当发生下列情况 被告要求对违约金数额予以调整，故本院参酌本案具体情况，考虑系争工程量确有增加等因素，对违约金数额酌情予以调整。按照法律规定，当事人应当遵循诚实信用原则， ...

145,798元；3、2005年6月1日至2007年5月31日平时延长工作时间加班工资119,836元、休息日加班工资126,023元及法定节假日加班工资19,094 主张前后矛盾。另外，正常情况下，劳动者的工资应随着工作年限的增加而增加，不应随着工作年限的增加而降低，如果吴某的主张成立，2007年7 ...

5、补足店长标准工资差额37,215元。 原审法院另查明，《乐购商业流通集团员工工作调动及外派支援办法》(以下简称《外派支援办法》)中4.2.4条规定，担任“店 的店长工资差额问题，本院认为周某某主张康仁乐购公司调其至东莞工作时承诺其工资即时增加至x元，对此未能提供充分依据，现康仁乐购公司为化解矛盾， ...

新公司未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件造成工期延误，工期顺延，但费用不增加，故宏亚公司要求本案工程全部按市场价进行决算，理由不足，不予支持。关于安新 开工前做大量必要配合工作，要组织技术人员，租赁必要的工程施工设备等项所产生的相应费用，在工程开工施工过程中，因安新公司大量变更增加工程项目，且变更 ...

x.73元，合同中标价为690万元，变更、隐蔽工程、 政策性调整及强制性条文(增加)x.73元。第四高中应按照审计决算金额及有关优惠协议与施工单位第二建筑 第四高中申请工程审计。审计通知称“信阳市第四高级中学：根据我局2004年审计工作计划，决定派出审计组于2004年8月20日起，对你校新建教学楼工程 ...

11、甲方责任甲方负责检查监督质量，发现质量问题，甲方施工员随时提要，乙方便于工作。工地材料由甲方提前供应，不得误工，发现误，按误工人员付计时工资， 1504.83，合同价28元"3，工程造价x.80元，未完成一个车间及增加部分造价为x.66元，其中①南边砼基础造价为3257.92元，②西厂房11根 ...

工资标准的，由用人单位补足差额。原告因公受伤后，被告虽逐渐为原告增加了一些生活费，但仍无法保障原告的正常生活，故该院酌定按郑州市最低生活标准 受案范围。被上诉人在枣庄人民公社领导下参加民工劳动，在计划经济建设时期，劳动者参加工作都有国家统分统包，上诉人作为从事科学研究的事业单位，被上诉人作为人民公社 ...

每月给付某告子女抚养费180元不能满足原告生活、学习需要，原告再次请求被告增加支付某女抚养费，符合中华人民共和国婚姻法第三十七条“关于子女生活费和教育费的 的百分之二十至三十的比例给付”之规定，被告系河南省汝南县国家税务局的工作人员，月工资1579.9元，结合原告的实际需要、被告的负担能力和当地的实际 ...