规范性文件，剔除)；36、开工报告一组，证明一期工程的具体开工时间；37、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、上海市房地产权证、建设用地批准书、某区 ，首先，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条的规定，“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化， ...

赐公司出具了《承诺书》，表示“如我公司中标，……严格按照我司和贵司所签订的该工程项目‘施工总承包合同’及正式施工设计图纸所示要求，按期完成该工程 2005年7月20日，上海市浦东新区建设局因本案系争工程建筑面积变更为38,386平方米，重新核发新《建设工程施工许可证》，并收回于2004年4月23日核发 ...

，损害了被告合法利益，故反诉要求原告支付配件费人民币68,000元、支付设计制作施工图费用人民币387,970.25元。 被告曾反诉要求原告支付铝卷材料款人民币 安装资质”。 本院认为：原、被告签订的系争合同系建筑工程承包合同，由于被告未取得建筑施工企业资质，双方签订系争合同行为违反法律、行政法规有关 ...

内容为土建、安装；承包范围：1、工程施工按发包方提供的建筑工程施工图文件审查通过证书的设计文件为准。2、厂房、综合楼X,005.8平方米；开、 )，及租赁他人厂房的租金损失27万元。 原审审理中，罗店公司申请对工程进行审价。原审法院通过上海市高级人民法院委托上海第一测量师事务所有限公司对增减工程量价款 ...

）与被上诉人河南正粮实业有限责任公司（以下简称正粮公司）和王某某为建筑工程设计合同纠纷一案，唐河县人民法院受理后，上诉人燕东公司在答辩期间向唐河县人民法院 的问题，《中华人民共和国建设部令》第134条第三条规定：“本办法所称施工图纸审查，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图 ...

确认，被告撤回自认而主张与原告不存在建筑工程合同关系，本院不予支持。原告主张依据北辰公司设计的X号楼施工图纸施工承建X号楼，被告对此未予否认； 图纸设计费用票据上既盖有北辰公司发票专用章，又写明客户名称为成龙公司，被告对设计图纸本身的真实性无异议，又未提供相反证据证明设计费票据存在虚假性，设计图与票据 ...

，开工日期2002年5月20日，竣工日期2003年7月l0日，验收意见为符合设计、规范要求，昊源公司、鑫店公司及监理单位均在该证书上盖章。本院 程序订立合同后，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。黄梅家园1#楼工程的施工合同，已经建筑工程招投标管理部门备案。昊源公司与鑫店公司又再行订立的《补充 ...

)沈中民(2)房初重字第X号民事判决，解除双方所签订的《建筑外装饰工程施工合同》及补充协议，凯达开发公司给付北方建设公司工程款2,502,539.44 。二、北方建设公司无证据证明凯达开发公司设计变更必然导致北方建设公司外装饰工程延期。建设部《建设工程施工合同示范文本》通用条款13.2条规定承包人应当 ...

得胜家俱制造有限公司（以下简称“得胜家俱”）诉被告云南省建筑机械化施工公司（以下简称“机化公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2004年12月21日 有异议，且该设计变更资料只是说明工程量变更，但是增加还是减少没有详细说明，不能证明发生工程量增加。 本院认为，得胜家俱提供的《建筑工程造价审核报告》 ...

人全部承担，一审法院判决我司承担60%的责任不当。4、洞内拱顶混凝土，根据设计变更及（97）年水工定额，各项价格明显不同，上诉人用一个价格计算错误，法院 吴某荣是否借用地方建司资质签订建设工程施工合同的问题。1998年6月22日，三峡水司与地方建司签订的《建筑安装工程承包合同》，有双方当事人加盖的法人 ...