皇宾馆江北店（江北区拓展大厦X楼）装饰装修工程进行施工，合同总工期为120天，价款采取87万元总包干的方式，双方在合同中还约定了承包方式、逾期付某的 表示，且不违背法律、法规规定，应属有效。双方应自觉履行合同约定的义务。按照合同约定，杨某某作为九鼎公司拓展工地现场代表。根据合同的形式要件和实质要件显示 ...

年7月7日，正安达公司与姜维清签订家庭居室装饰装修工程施工合同，张某甲为施工负责人，工程造价x元，工期自2005年7月18日至9月18日。姜维清 十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除”。本案中，正安达公司与张某甲签订的 ...

未达到约定的优良等级。按约定，省三建司应承担扣除x元的工期罚款和x.54元的质量罚款的违约责任。 经质证，省三建司对其真实性无异议，但认为，2000年9 为正基地产，所以，1998年7月30日后证券公司退出了合同的履行，而由正基地产与省三建司履行合同，付款责任不应由证券公司承担。 省三建司以及证券公司 ...

1999版）及省、市有关造价文件的规定计算；本工程按二类工程取费，并对四项费率下浮20％计算。工期奖罚：在合同工期上每提前或延误一天，按 行政管理部门批准成立并取得企业法人营业执照，前者的经营范围包括各类建设工程总承包、施工、咨询等，后者的经营范围包括建筑装饰装修工程、钢结构工程、房屋建筑工程总承包等 ...

滞留在被告工地。2004年11月11日，被告在云南日报上刊登了要求原告前去解除合同的公告，经双方协商未达成协议。2006年6月24日，被告再次刊登公告要求解除 零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百八十三条之规定，判决如下： 一、维持云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院（2007）文中民二初字 ...

，约定由兴业路桥公司承包鹭洲渔邨主楼、别墅、电房、宿舍建设工程；暂定工期为90天(即从2004年9月7日到2004年12月6日止)。 2004年 《工程安装补充协议》(附《设备清单》)，该两份合同是双方当事人的真实意思表示，并无违反法律法规的强制性规定，对双方当事人具有法律约束力。《工程安装补充协议》 ...

，原、被告双方又签订了同意书，该同意书取消了原合同第十四条所涉因工期延期的奖罚条款内容；增加了“装修人工补差按40元／人工计”条款；对工程款的付款方式 是拘泥于文字。《补充协议》第三条是对原施工合同第十四条规定的工期违约金的变更，实际上，即便原施工合同第十四条“违约和违约责任”部分也出现了“奖励”、“ ...

，即付1943万元，大楼达X层时付总款45％，大楼封顶付足总款73％，外装修完内装修达90％，付足总款82％，交付使用付足总款的95％，办完房产证 中约定了延期交房的违约罚则，故这事实，不影响合同的效力。汇宇公司与交通银行海南分行签订的《抵押贷款合同》中明确规定，汇宇公司用“汇泰、汇宇、华泰大厦及汇宇 ...

依照合同的约定，被申请人未履行义务，应向我方支付违约金，合同的总标的为41万多元，按合同第九条第四款规定交付房屋每逾期一天，按购房款总额的0． 对方合同未履行部分计算违约金，也就是尾款七万多不再交付，应扣除的工期55天，有城建的通知书及气象证明；对于案件受理费应由申请人承担。 经审理查明:交通公司第二 ...

＂是双方的真实意思表示，其内容没有违反法律规定，是有效的房屋买卖合同，应受法律保护，双方应依照合同的约定履行，上诉人未在约定时间(1999年9月30日)将 交房的标准为毛坯房，即双方对合同的内容已进行了变更，故被上诉人要求上诉人承担逾期交房责任的时间包括装修房屋的55天在内，依据不足，不予支持。上诉人 ...