，否则原告补偿误工费。工程按照郑州一般民用房验收，边某工边某收，发现问题及时纠正解决，工程完工不再扯皮。付款方式：工人及施工用具到位后付安置费1000 交工后七天内付清。 关于该房屋的工程款费用问题，王某某向郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求海某某支付拖欠的工程款x.1元。该院经审理后认为： ...

月11日，由于上述工程中地上部分的施工许可证未取得、施工图纸不到位以及工程款拖欠等因素导致工程停工。其中原告监理部分已完成“D商贸城”工程量造价计112,641, 依据，本院不予采信。 关于原告主张2003年12月1日起的监理费问题。根据双方签订的《建设工程委托监理合同》约定，“监理范围包括安装施工的 ...

竣工后，被告扣除原告的建筑税款x元后，被告共向原告支付工程款x元。因被告对剩余工程款拖欠不付，也不对该工程进行验收，并已使用该锅炉房。 按合同约定，可从工程验收合格后开始计算。因此，原审判决不存在程序违法的问题。 被上诉人承建的锅炉房工程造价为x.98元，被上诉人施工期间所用水电费为1968.23元， ...

x元，减去已支付原告9124元，剩余款仍为6500元，由此证明被告拖欠原告工程款6500元的事实。 原审认为：原告与被告下属项目部所订承包合同违反了主 事实部分有误，应予改判。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条一 ...

2005年11月14日又向药业公司出具关于维修工作计划书，承诺对部分存在质量问题的工程按期维修完毕。同年11月22日，药业公司在计划书签字确认建业公司 有限公司自本判决生效之日起十日内，向原告沈阳黎明新科建业工程有限公司支付拖欠工程款的利息，从2005年11月22日开始按照同期同类中国人民银行贷款利息 ...

张某某因与被上诉人常某甲、刘某某以及原审被告许昌大成建设(集团)有限责任公司拖欠工程款纠纷一案，不服魏都区人民法院(2007)魏民二初字X号民事判决，向本院 人恶意串通并无充分证据。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告 ...

庆林已经付款（略）.10元(含扣保修金2000元)，不再细述。对于工程结算问题，原告提供了“李某甲承包组”结算单和“空九师幼儿园地结算单”，前者有 向被上诉人主张权利，本院对此不作一并处理。综上，上诉人未能举证证明被上诉人拖欠其工程款，其上诉请求无理，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确， ...

和房屋结算情况均无异议。 对史保玲的证言有异议，该证言证明的是超越公司拖欠我方工程款不付，我方才不交钥匙，是暂时的留置行为，该证言也未说明是将我方 6万元，超越公司应支付建设公司保修金6万元。故现在已不存在超越公司超付工程款的问题。屋面的保修期为3年，即自1998年11月29日至2001年11月29日 ...

法律顾问。 上诉人山西省民政厅与被上诉人山西省第二建筑工程公司(以下简称省建二公司)建筑工程拖欠工程款纠纷一案，不服太原市中级人民法院(2000)并经初字第X号民事判决，向 ，属重复计算，显然是在歪曲事实。3、阳台的质量问题不应由我公司承担责任，地下室渗水问题我公司同意用预算的维修费用（略）.06元顶 ...