材料损失48246元； 六、被告长沙润亨旅游开发有限公司赔偿原告宁乡县白马绿化施工队停工期间工人生活费65520元； 七、驳回原告宁乡县白马绿化施工队的其他诉讼请求。 上述 第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝某、倒运 ...

（1）不可抗力；(2)国家政策；（3）变更工程某及设某变更；（4）甲方原因引起的停工；（5）甲方安排的其他非乙方承包范围内的安装工程某后的；(6)超 人为建设某程某当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。”据此，河南三建可以诉讼方式行使工程某款的优先权，但其 ...

装修工程合同书》，合同约定被告将枫丹丽苑西区B栋桂林满客酒店装修工程发包给第三人，并就双方涉及合同的权利义务进行了约定。合同第一条工程地点及规模约定： 日期施工作业。若确因甲方原因致使乙方工作无法进行施工，经甲方签认后，工期误工超过3天，留守工人的生活费用由甲方承担，工期顺延；致使乙方停工超过7天，所 ...

案件适用法律问题的解释》（以下简称“解释”）第三条第二款“因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任”和第十条第一款“建设工程 。关于鉴定费的问题，由于车城公司的原因，导致工贸建司正常施工的停止，已施工部分车城公司既不办理结算又不支付工程款，致使产生纠纷诉至法院。为解决纠纷， ...

月底大的工程完成，安装除外。北徐某司称湛江河南分公司2004年6月16日停工，保证书签后湛江河南分公司即撤走设备。湛江公司称2005年元月15日开始停工， 人民共和国合同法》第二百八十一条规定，即因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过 ...

有误，应予纠正。三、原审认定由于原审被告(即上诉人)的原因造成工期延长，事实清楚，证据充分。上诉人不能按期支付工程款，导致原审原告(被上诉人)不能将 包括承包人因发包人违约所造成的损失”。原审法院认为原审原告(被上诉人)主张的优先受偿权符合法律规定，只是该范围仅限于工程款，不及于逾期付款的违约金和停工 ...

述工某造价不实。根据我国建筑工某结算管理的相关规定，工某竣工某算书应经发包人审核无误后方可作为结算依据，在没有扶沟昌茂公司认可的情况下，马某甲单方委托 ，购置施工某械设备、工某进场施工。工某进行到2007年8月份前后，因工某讨要工某等原因停工。以上证据足以认定，马某甲在本案讼争工某项目中进行施工，系该 ...

2004年7月6日。 2003年9月10日就某某花园‖区工程，以某某公司为发包人，以某某公司为承包人签订了《建设工程施工合同》，2003年9月21日双方 周边关系，致使停工而造成的停工损失亦应由国土局承担。为此，2005年8月16日，国土局与某某公司就某某花园区工程结算时，就考虑了因国土局的原因停工和 ...

公司经理。 委托代理人王希样、于某某，海南三和元律师事务所律师。 上诉人(原审被告)海南阳光实业有限公司，住所地海南省海口市金融贸易区金融花园B座X室。 法定 《中华人民共和国合同法》第二百八十四条关于＂因发包人的原因致使工程中途停工、缓建的，发包人应当采取措施弥补或减少损失，赔偿承包人因此造成的停工 ...

后，留5%质保金，质保期为1年，质保期满，质保金于15日内一次付清;发包人必须将工程款汇入承某公司帐户，如需现金支付，必须由承某财务出具现金 证据不足，法院不予支持。 天凯公司反诉要求华星公司赔偿因停工、误工产生的损失x元，如前所述，工程停工是双方原因造成的，天凯公司要求赔偿损失没有依据，法院不予支持 ...