事实。据此，均理应顺延工期。永阳置业公司以合同约定工期与天宇建设公司实际施工的日期简单相减，主张天宇建设公司拖延工期143天，构成违约，理由不 《监理日记》，违反了\"工程变更工期顺延、停复工通知、向承包人支付工程款\"等职权，\"需要取得发包人批准\"的当事人双方的合同约定，对永阳置业公司没有约束力 ...

建筑施工合同关系，且原告没有证据证明其曾以实际施工人身份参与争议所涉工程的施工。我公司已与杨某某结清工程款，故原告将我公司列为被告，主张工程款是 条、“专用条款”第23.1条的约定，该合同价款采用固定总价方式确定；发包人应支付给承包人的合同价款为：排水沟工程总价款为x.27元、道路及人行道工程总价款x ...

自己的义务。建设工程施工合同第11条约定，工程完工验收决算后，发包人向承包人支付工程总价款的50%。发包人向承包人支付所余50%的工程款，分两次 ，人民法院应予支持；当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素， ...

履行过程当中，双方均存在违约行为，互负违约责任。现金龙公司已实际入住施工工程，应视为验收合格，向承包人、实际施工人支付工程款的条件成就。王某某作为实际施工人 权利，金龙公司在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 2、关于未付工程价款数额问题。因三方当事人对诉争工程总价款为123.8万元，金龙公司已 ...

规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持；发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。本案王家街道已经接收高某某承建的经竣工验收合格的工程项目，且已向高某某支付了大部分工程款，故高某某做为施工人依据合同约定向 ...

。违约责任：若由于发包人不支付工程款引起停工，应赔偿工人停工费和机械停置费，所拖欠的工程款按三倍的同期同类银行贷款利息计算；承包人应按本合同规定的 等事项作出的约定，是《建设工程施工合同》的组成部分，应当确认为合法有效，受法律保护。但鉴于双方矛盾异常激化，惠安公司已实际退场，已经没有继续履行合同的可能 ...

履行过程当中，双方均存在违约行为，互负违约责任。现金龙公司已实际入住施工工程，应视为验收合格，向承包人、实际施工人支付工程款的条件成就。王某某作为实际施工人 权利，金龙公司在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 2、关于未付工程价款数额问题。因三方当事人对诉争工程总价款为123.8万元，金龙公司已 ...

并不具备涉案工程的发包或转包资格，且刘某、杨某系没有资质的实际施工人借用其他没有建筑施工资质的企业名义承揽工程，上述两份合同均为无效合同，但该 合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持”的规定。杨某与联华公司 ...

头结算，每月按己完成总工程量支付80％的工程款，视为进度款，余款待施工范围内的工作全某完成后二十天内付清。2、按现场实际施工完成的工程量结算。经现场负责人 是错误某。《建筑工程劳务分包合同(主体工程)》合同无效完全某由于李某违法分包，而承包人(宏某)无承包资质所造成的，因此，李某、宏某均有过错，而宏某 ...