规定:建设某程施工合同无效，但建设某程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。《中华人民共和国合同法》第五十七条规定:合同无效、被 双方《工程合作协议书》第二条第3项约定：“双方共同组建项目部，承担对工程进行现场管理和结算工程价款等工作。中铁十五局七公司派驻项目经理、副某、总某 ...

》，欲证明因资金短缺致工程迟延的事实； 15、《停工原因证明报告》，欲证明停工原因在于建设方要求变更设计方案施工，又不愿支付变更后的工程价款，致使工程 增加工程，双方未及时结算变更增补工程的工程价款，并因此产生矛盾，九建公司认为工程变更增加后未按变更增加的工程及时足额支付工程款，星凯公司认为已足额支付 ...

付清20万元，作主体工程款项支付。甲方将乙方承建的在建住房作抵，贷款和销售资金陆续解决室内外装饰工程所需的款项。竣工验收后付清工程总价款的80%和约定了 合格进行结算的支付办法。且五湖建司就本案争议工程约定的工程量未彻底完工，尚未达到约定验收的成就条件。建设工程的竣工验收是工程建设的最后一道程序，是对 ...

其变更是经设计单位、原、被告和监理单位同意并按相关程序进行的，而从施工合同中暂定工程价款与最终结算价款的差异也可以证明，施工合同约定的按工程量计价清单结算 银行贷款利率承担该保留金自2005年5月20日起至付清之日止的资金利息损失。逾期支付，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定办理； 二 ...

税务发票一次性结算全部工程款；违约责任为一方违约按合同价的5%支付对方违约金。”该工程于2009年11月20日经被告验收合格并交付使用，工程总价款为376296. 项目实施的批复一份，XX镇人民政府关于请求追加县民爆公司炸药仓库公路建设资金的请示一份，陈代文手书民爆公司高谷炸药仓库公路修建情况的说明一 ...

2007）白民初字第X号等判决书判令白河县交通运输局在应付工程价款范围内对实际施工人某材料供应商承担支付责任。这是为了维护农民工权益和社会稳定而采取的司法措施 等主要成份用量，材料级配及混凝土拌合物的和易性必须符合设计和配合比要求；④建设资金及结算方式；按照省厅关于加快通村X路建设公告要求，本工程实行 ...

）按定额价（1785．43元／立方米）折抵工程价款。2002年11月15日，双方又签订补充合同（四），约定：因承包人资金周转困难，原合同约定的承包人自购模板用材 材料价值（略）.17元扣除。因此，2004年5月之前，恒升公司应支付省六建公司的工程价款为（略）.63元（即：（略）.88元-供材及材差（略 ...

小组召集双方及部分业主协商，形成一份《协调会议纪要》，确定了工程款的结算原则。玛瑙服务中心已经支付原告工程款x元，其中包括x元借款，此外，由玛瑙服务中心为部分 共应得金茂公司部分工程款为x元，该差额x元原告不应在本案中找补。本案工程价款，应按2005年8月18日原告与玛瑙服务中心订立《建设工程施工合同 ...

葛洲坝集团公司签订的施工合同合法有效。 证据四：《资金分解申报表》。以证实本案所涉清单项目的单价，工程结算程序及主要依据（根据合同约定按泸州建安宜昌 考察双方有关合同价格的约定，双方的真实意思应包含以下三方面的内容：一是工程价款为总价包干方式，非约定特定情形（施工图与初步设计图发生重大方案变化从而引起 ...

责任、施工组织设计、质量与检查、合同价款的支付方式、材料供应、设计变更、竣工与结算、争议违约和索赔等内容进行了约定。 工程原定开工日期为2001年7月15日 向文业公司作过工期顺延的确认，文业公司所提交的书面报告，是增加工程量资金的申请报告，而非工期顺延申请报告；因此文业公司已构成逾期竣工，按约应承担 ...